SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
1
Проект
Вноситься народними
депутатами України
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності у сфері містобудівної діяльності
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) статті 96, 961 і 188 42 викласти в такій редакції:
«Стаття 96. Порушення вимог законодавства щодо державної реєстрації у
сфері містобудівної діяльності під час будівництва
Виконання підготовчих робіт без отримання права на їх виконання
відповідно до закону або у разі зупинення такого права -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тисячі до тисячі
п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб -
від тисячіп’ятсотдо двохтисяч неоподатковуванихмінімумів доходів громадян.
Виконання будівельних робіт без отримання права на їх виконання
відповідно до закону або у разі зупинення такого права, вчинене щодо об’єктів,
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними
наслідками (СС1), -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двох тисяч до двох
тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових
2
осіб - від двох тисяч п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Виконання будівельних робіт без отримання права на їх виконання
відповідно до закону або у разі зупинення такого права, вчинене щодо об’єктів,
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми
наслідками (СС2), -
тягнуть засобоюнакладення штрафу на громадянвід трьохтисяч до трьох
тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових
осіб - від трьох тисяч п’ятсот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Діяння, передбаченечастиною третьою цієї статті, вчинене щодо об’єктів,
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними
наслідками (СС3), -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьох тисяч до
чотирьох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на
посадових осіб - від чотирьох тисяч п’ятсот до п’яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Експлуатація об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, щодо об’єктів,
будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тисячі до тисячі
п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб -
від тисячіп’ятсотдо двохтисяч неоподатковуванихмінімумів доходів громадян.
Експлуатація об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, щодо
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з
незначними наслідками (СС1), крім порушень, передбачених частиною п’ятою
цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двох тисяч до двох
тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових
осіб - від двох тисяч п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Експлуатація об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, щодо
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з
середніми наслідками (СС2), -
тягнуть за собоюнакладення штрафу на громадянвід трьохтисяч до трьох
тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових
осіб - від трьох тисяч п’ятсот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною сьомою цієї статті, вчинені щодо об’єктів,
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними
наслідками (СС3), -
тягнуть за собоюнакладення штрафу на громадян(або фізичних осіб) від
чотирьохтисяч до чотирьохтисяч п’ятсотнеоподатковуванихмінімумів доходів
громадян та на посадових осіб - від чотирьох тисяч п’ятсот до п’яти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3
Незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду щодо
будівництва, якщо такий нагляд є обов’язковимзгідно з вимогамизаконодавства,
-
тягне за собою накладення штрафу від п’ятсот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду щодо
будівництва, якщо такий нагляд є обов’язковимзгідно з вимогамизаконодавства,
-
тягне за собою накладення штрафу від п’ятсот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про зміни у
відомостях про право на виконання будівельних робіт, якщо подання такої
інформації є обов’язковим, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від тисячі до тисячі
п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб -
від тисячіп’ятсотдо двохтисяч неоподатковуванихмінімумів доходів громадян.
Примітка. 1. Не вважається правопорушенням виконання підготовчих або
будівельних робіт під час їх зупинення відповідно до закону, якщо такі роботи
спрямованіна усунення порушень, визначених у приписі органумістобудівного
контролюпро зупинення права на виконання підготовчихабо будівельних робіт
до усунення порушень.
2. Під замовником у цій статті та статті 961 цього Кодексу слід розуміти
особу, яка відповідає критеріям для замовника, визначеним Законом України
«Про регулювання містобудівної діяльності».
3. Суб’єктом відповідальності за правопорушення, визначені частинами
п’ятою - восьмою цієї статті є замовник.
Стаття 961. Порушення законодавства під час забудови територій
Передача замовнику проектної документації на будівництво, розробленої
з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, інших обов’язкових для
виконання нормативних документів (актів), містобудівної документації, вимог
вихідних даних на проектування (у тому числі: невірне визначення класу
наслідків (відповідальності) об’єкта; порушення щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення; не передбачення
приладів обліку води і теплової енергії), -
тягнуть за собою накладення штрафу на архітектора/інженера-
проектувальника, головного архітектора або головного інженера проекту, під
керівництвом яких розроблено проектну документацію на будівництва, експерта
у розмірі від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
архітектором/інженером-проектувальником, головним архітектором або
головним інженером проекту, під керівництвом яких розроблено проектну
4
документацію на будівництва об’єкта, яких протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до трьох тисяч п’ятсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Здійснення авторського нагляду з порушенням вимог законодавства, а
саме: неповідомлення генерального підрядника (підрядника, якщо будівельні
роботи виконуються без залучення субпідрядників) або особи, яка здійснює
технічний нагляд, про факти виконання будівельних робіт з відхиленням від
проектної документації на будівництво об’єкта; неповідомлення замовника або
органу з містобудівного контролю про факти виконання будівельних робіт з
відхиленням від проектної документації на будівництво об’єкта у разі відмови
генерального підрядника (підрядника, якщо будівельні роботи виконуються без
залучення субпідрядників) їх усунути; підписання акта готовності до
експлуатації закінченого будівництвом об’єкта, який збудовано з порушенням
проектної документації на будівництво об’єкта(крім випадків, якщо розбіжності
між техніко-економічними показниками об’єкта будівництва, визначеними
проектною документацією на будівництво об’єкта, та технічними
характеристиками об’єкта будівництва, зазначеними в технічному паспорті
закінченого будівництвом об’єкта, узгоджуються з проектною документацією на
будівництво об’єктатане потребують внесення зміндо неї відповідно до закону),
-
тягне за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює авторський
нагляд, від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Здійснення технічного нагляду з порушенням вимог законодавства, а
саме: невинесення генеральному підряднику (підряднику, якщо будівельні
роботи виконуються без залучення субпідрядників) припису про необхідність
усунення порушень, виявлених під час здійснення технічного нагляду, у
визначених законом випадках; невинесення генеральному підряднику
(підряднику, якщо будівельні роботи виконуються без залучення
субпідрядників) припису про зупинення виконання підготовчих робіт щодо
демонтажу (знесення) будинку, будівлі, споруди, будівельних робіт, у
визначених законом випадках; підписання акта готовності до експлуатації
закінченого будівництвом об’єкта, якщо на об’єкті не виконані та/або виконані
неналежним чином роботи, передбачені проектною документацією на
будівництво об’єкта (крім робіт з оздоблення фасаду, благоустрою території,
строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови), у тому
числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, встановлення
(налагодження) обладнання, дотримання будівельних норм та погоджених
відповідно до закону обґрунтованих відхилень від будівельних норм,
нормативно-правових актів, інших обов’язкових до виконання нормативних
документів -
5
тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють технічний
нагляд, від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Дії, передбачені частинами третьою або четвертою цієї статті, вчинені
особою,якупротягом рокубуло піддано адміністративному стягненню за такі ж
порушення, -
тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
авторський/технічний нагляд, від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Виконання окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів
архітектури, особою, який згідно із законодавством повинен мати
кваліфікаційний сертифікат (сертифікат), без отримання в установленому
порядку такого сертифіката -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дія, передбачена частиною шостою цієї статті, вчинена особою, яку
протягом рокубуло піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення,
-
тягне за собою накладення штрафу від тисячі до тисячі п’ятсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, інших
обов’язкових для виконання нормативних документів (актів) -
тягне за собою накладення штрафу на осіб, на яких відповідно до
законодавства покладено обов’язок щодо ведення такої документації, від
двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дія, передбачена частиною восьмою цієї статті, вчинена особою, яку
протягом рокубуло піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення,
-
тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
«Стаття 18842. Невиконання законних вимог та приписів посадових осіб
органів містобудівного контролю або державного містобудівного нагляду
Недопущення посадовихосіб органів містобудівного контролю на об’єкти
будівництва –
тягнеза собоюнакладення штрафу на громадянвід чотириста до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від
п’ятисот до шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання приписів органів містобудівного контролю щодо усунення
порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних
норм, обов’язковихдо виконання нормативнихдокументів (актів), містобудівної
документації та вимог вихідних даних на проектування –
6
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотириста до
п’ятисотнеоподатковуванихмінімумів доходів громадянта на посадовихосіб -
від п’ятисот до шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбаченічастинамипершою та другою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом рокубуло притягнуто до відповідальності за таке ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятисот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від
шістсот до тисячі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недопущення посадових осіб органу державного містобудівного нагляду
до проведення виїзної перевірки –
тягнеза собоюнакладення штрафу на громадянвід чотириста до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб та на посадових осіб - від
п’ятисот до шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання приписів органу державного містобудівного нагляду щодо
усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,
будівельних норм, обов’язкових до виконання нормативних документів (актів),
містобудівної документації та вимог вихідних даних на проектування –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотириста до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб та на керівників,
заступників керівників суб'єктів господарської діяльності - від п’ятисот до
шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами четвертою та п’ятою цієї статті, вчинені
особою, яку протягом року було притягнуто до відповідальності за таке ж
порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб від п’ятисот до
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на керівників,
заступників керівників суб'єктів господарськоїдіяльності- від шістсот до тисячі
двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
2) доповнити статтею 18857 такого змісту:
«Стаття 18857. Невиконання законних вимог уповноважених посадових
осіб щодо тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного)будівництва
Невиконання законних вимог уповноважених посадових осіб органів
місцевого самоврядування щодо тимчасового арешту об’єктів незаконного
(самочинного) будівництва, створення перешкод у здійсненні уповноваженими
посадовими особами органів місцевого самоврядування покладених на них
повноважень щодо застосування такого арешту,-
тягнуть за собоюнакладення штрафу на громадянвід двох тисяч до трьох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб,
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від чотирьох тисяч до п’яти
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов’язані із порушенням
правил охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки, вибухобезпеки,
7
або такі, що призвели до демонтажу (знесення) пам’яток культурної спадщини,
об'єктів, які мають історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення,-
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьох тисяч до
п’яти тисяч неоподатковуванихмінімумів доходів громадяні на посадовихосіб,
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від восьми тисяч до десяти
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
3) статтю 221 після цифр «922» доповнити словами та цифрами «96,
частинами шостою та сьомою статті 961», а після цифр «18841» доповнити
словами та цифрами «частинами першою - третьою статті 18842»;
4) статтю 2446 викласти в такій редакції:
«Стаття 2446. Містобудівна палата
Містобудівна палата розглядає справи про адміністративні
правопорушення передбачені статтею частинами першою - п’ятою, восьмою,
дев’ятою статті 961, частинами четвертою - шостою статті 18842 цього Закону»;
5) у статті 255:
у частині першій:
абзац перший після слова та цифр «статтях 218-221» доповнити цифрами
«2446»;
пункт другий після слова та цифри «статті 443» доповнити словами та
цифрами «частини перша - четверта статті 96», а після цифр «1865» цифрами
«18857»;
пункт 19 викласти в такій редакції:
«19) уповноважені особи органів з містобудівного контролю (частини
п’ята - одинадцята статті 96, частини шоста та сьомастатті 961, частини перша -
третя статті 18842);
доповнити пунктом 191 такого змісту:
191) посадовіособицентрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері містобудування та
архітектури (частини перша - п’ята, восьма, дев’ята статті 961, частини четверта
- шоста статті 18842);
6) частини першу та другустатті 260 після слів «лікарських препаратів, що
знижують їхувагу та швидкість реакції» доповнитисловами«тимчасовийарешт
об’єктів незаконного (самочинного) будівництва»;
7) доповнити статтею 2661 такого змісту:
«Стаття 266-1. Тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного)
будівництва
8
У разівчинення порушень законодавствау сфері містобудівної діяльності,
відповідальність за які передбачено цим Кодексом, на об’єкти незаконного
(самочинного) будівництва може бути накладено тимчасовий арешт.
Тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва
полягає у тимчасовому позбавленніможливостіїх відчуження, користування та
розпорядження, з метою припинення адміністративного правопорушення,
забезпечення виконання постанов по справах про адміністративні
правопорушення, відшкодування заподіяної адміністративним
правопорушенням у сфері містобудівної діяльності майнової шкоди
громадянинові, підприємству, установі або організації.
Завданням тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного)
будівництва є запобігання можливості їх подальшого використання,
експлуатації, будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту,
демонтажу (знесення) тощо), знищення.
Тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва
здійснюється посадовими особами, уповноваженими на те виконавчими
комітетами (або виконавчимиорганами, що виконують їхповноваження)органів
місцевого самоврядування на підставі рішення органу місцевого
самоврядування, прийнятого відповідно до його компетенції, передбаченої
законом.
Про накладення тимчасового арешту на об’єкти незаконного
(самочинного) будівництва складається протокол або робиться відповідний
запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
Порядок тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного)
будівництва встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва
накладається на строк розгляду справи до виконання постанови про
адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності.
Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері
містобудівної діяльності, одночасно із ухваленням рішення за результатами
такого розгляду, зобов’язані вирішити питання про порядок скасування
тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного) будівництва.
Рішення суду про скасування тимчасового арешту об’єктів незаконного
(самочинного) будівництва, ухвалені за результатами його оскарження
заінтересованою особою, виконується негайно»;
8) частину першу статті 267 після слів «лікарських препаратів, що
знижують їхувагу та швидкість реакції» доповнитисловами«тимчасовийарешт
об’єктів незаконного (самочинного) будівництва»;
2. У Кримінальному кодексіУкраїни (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., № 25-26, ст. 131):
1) у статті 963:
пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
9
«1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної
особи, у тому числі у співучасті з іншими суб'єктами кримінального
правопорушення, будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у
статтях 1971, 1972, 209 і 306, частинах першій і другій статті 3683, частинах
першій і другій статті 3684, статтях 369 і 3692 цього Кодексу»;
пункт 2 примітки після словата цифр «статтями 160» доповнитицифрами
«1971-1972»;
2) статтю 1971 викласти в такій редакції:
«Стаття 1971. Самовільне зайняття земельної ділянки (земель)
1. Самовільне зайняття земельної ділянки (земель), яким завдано значної
шкоди її законному володільцю або власнику, -
карається штрафом від двохсотдо трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
2. Самовільне зайняття земельної ділянки (земель), вчинене особою,
раніше судимоюзакримінальнеправопорушення, передбаченецією статтею, або
групою осіб, або щодо земельних ділянок (земель) особливо цінних земель,
земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах
чи зонахособливогорежимувикористання земель, земель історико-культурного
призначення, -
карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або
позбавленням волі на строк до двох років.
Примітка. 1. Відповідно до цієї статті у цій статті та статті 1972 цього
Кодексу шкода визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
2. Статус земель, які пов’язані з об’єктами культурної спадщини,
визначається відповідно до Закону України «Про охорону культурної
спадщини»;
3) доповнити статтею 1972 такого змісту:
«Стаття 1972. Самочинне будівництво
1. Самочинне будівництво будівель та/або споруд на самовільно зайнятих
земельних ділянках (землях), яким завдано значної шкоди її законному
володільцю або власнику, -
карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Самочинне будівництво будівель та/або споруд на самовільно зайнятих
земельних ділянках (землях), із порушенням призначення земельної ділянки
(земель) або обмежень у використанні земель, -
карається штрафом від трьохсотдо п'ятисотнеоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі
на строк до трьох років.
10
3. Самочинне будівництво будівель та/або споруд на самовільно зайнятій
земельній ділянці (землях), зазначених у частині другій статті 1971 цього
Кодексу, або вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією
статтею, -
карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
4. Самочинне будівництво будівель та/або споруд створили небезпеку чи
призвели до настання тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф,
загибелі або масового захворювання населення, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Примітка. Під призначенням земельної ділянки (земель) розуміється
цільове призначення земельної ділянки (якщо земельна ділянка є сформованою
як об’єкт цивільних прав відповідно до законодавства) або функціональне
призначення території, визначене містобудівною документацією на місцевому
рівні (якщо земельна ділянка не сформована як об’єкт цивільних прав)»;
4) у статті 2051:
назву доповнити словами «державної реєстрації у сфері містобудівної
діяльності»;
абзац перший частини першої після слів «фізичної особи-підприємця»
доповнити словами «державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності»;
5) у статті 358:
абзац перший частини першої після слів «приватним виконавцем»
доповнити словами «виконавцем окремих робіт (послуг), пов’язаних із
створенням об’єкта архітектури, уповноваженою особою з містобудівного
контролю»;
абзац перший частини другої після слів «приватним виконавцем»
доповнити словами «виконавцем окремих робіт (послуг), пов’язаних із
створенням об’єкта архітектури, уповноваженою особою з містобудівного
контролю», а після слів «або надають певні права чи звільняють від обов'язків,
або» доповнити словами «внесення до таких документів або державних
електронних інформаційних систем завідомо неправдивих відомостей»;
у примітці:
після слова «Примітка» доповнити цифрою «1»;
доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Під виконавцем окремих робіт (послуг), пов’язаних із створенням
об’єктаархітектури у цій статті та статтях 3652, 366, 3684 розуміються особи, які
відповідно до законодавства отримали право на виконання робіт (надання
послуг) за напрямками, визначеними Законом України «Про регулювання
містобудівної діяльності»;
6) абзац перший частини першої статті 3652 після слів «приватним
виконавцем» доповнити словами «виконавцем окремих робіт (послуг),
пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, уповноваженою особою з
містобудівного контролю»;
11
7) абзац перший частини першої статті 366 після слів «внесення до
офіційних документів» доповнити словами «або державних електронних
інформаційних систем»;
8) у статті 3684:
абзац перший частини першої після слів «третейського судді» доповнити
словами «виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням
об'єктів архітектури, уповноваженої особи з містобудівного контролю»;
абзац перший частини третьої після слів «яка провадить професійну
діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг» доповнити словами
«виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів
архітектури, уповноваженої особи з містобудівного контролю».
II. Цей Закон набирає чинності набирає чинностічерез шість місяців з дня
його опублікування, але не раніше дня набрання чинностіЗаконом України«Про
внесення змін до деяких законодавчихактів Українищодо реформування сфери
містобудівної діяльності», крім підпункту 4 та абзацу другого підпункту 5
пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня початку роботи
Містобудівної палати.
Голова
ВерховноїРади України

More Related Content

What's hot

Підсумки пленарного тижня, 24-27 листопада
Підсумки пленарного тижня, 24-27 листопадаПідсумки пленарного тижня, 24-27 листопада
Підсумки пленарного тижня, 24-27 листопадаVolodymyr Groysman
 
Doc 295769
Doc 295769Doc 295769
Doc 295769Autoua
 
Doc 295768
Doc 295768Doc 295768
Doc 295768Autoua
 
Про Детальний план території в кварталі вулиць Кільцевої, Балицького та І. Б...
Про Детальний план території в кварталі  вулиць Кільцевої, Балицького та І. Б...Про Детальний план території в кварталі  вулиць Кільцевої, Балицького та І. Б...
Про Детальний план території в кварталі вулиць Кільцевої, Балицького та І. Б...Олександр Гашпар
 
Заперечення проти позову Сергія Андроса
Заперечення проти позову Сергія АндросаЗаперечення проти позову Сергія Андроса
Заперечення проти позову Сергія АндросаОлександр Гашпар
 
ЗВІТ ДОВГОСТРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЗАЧЕРГОВИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ 25 ТРА...
ЗВІТ ДОВГОСТРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЗАЧЕРГОВИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ 25 ТРА...ЗВІТ ДОВГОСТРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЗАЧЕРГОВИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ 25 ТРА...
ЗВІТ ДОВГОСТРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЗАЧЕРГОВИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ 25 ТРА...Victor Kylymar
 
Оскарження Детального плану території багатоквартирної житлової забудови в кв...
Оскарження Детального плану території багатоквартирної житлової забудови в кв...Оскарження Детального плану території багатоквартирної житлової забудови в кв...
Оскарження Детального плану території багатоквартирної житлової забудови в кв...Олександр Гашпар
 
Презентация Козина (акти)
Презентация Козина (акти)Презентация Козина (акти)
Презентация Козина (акти)tamara_uaror
 
Незаконне будівництво дороги через Кордівку до "Золотого берегу"
Незаконне будівництво дороги через Кордівку до "Золотого берегу"Незаконне будівництво дороги через Кордівку до "Золотого берегу"
Незаконне будівництво дороги через Кордівку до "Золотого берегу"Олександр Гашпар
 
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)Centre of Policy and Legal Reform
 
Презентація Брусенцова
Презентація БрусенцоваПрезентація Брусенцова
Презентація Брусенцоваtamara_uaror
 
Заява про порушення містобудівного законодавства
Заява про порушення містобудівного законодавстваЗаява про порушення містобудівного законодавства
Заява про порушення містобудівного законодавстваОлександр Гашпар
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯVolodymyr Groysman
 
Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?
Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?
Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?USAID LEV
 
Проект Закону
Проект ЗаконуПроект Закону
Проект Законуtsnua
 
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосу...
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосу...Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосу...
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосу...SashaKhudyakova
 
3 document_Site
3 document_Site3 document_Site
3 document_Sitermk-resh
 
Tablichki 2018 psp_
Tablichki 2018 psp_Tablichki 2018 psp_
Tablichki 2018 psp_MinfinDocs
 

What's hot (20)

Dovhy
DovhyDovhy
Dovhy
 
Підсумки пленарного тижня, 24-27 листопада
Підсумки пленарного тижня, 24-27 листопадаПідсумки пленарного тижня, 24-27 листопада
Підсумки пленарного тижня, 24-27 листопада
 
Doc 295769
Doc 295769Doc 295769
Doc 295769
 
Doc 295768
Doc 295768Doc 295768
Doc 295768
 
Про Детальний план території в кварталі вулиць Кільцевої, Балицького та І. Б...
Про Детальний план території в кварталі  вулиць Кільцевої, Балицького та І. Б...Про Детальний план території в кварталі  вулиць Кільцевої, Балицького та І. Б...
Про Детальний план території в кварталі вулиць Кільцевої, Балицького та І. Б...
 
Заперечення проти позову Сергія Андроса
Заперечення проти позову Сергія АндросаЗаперечення проти позову Сергія Андроса
Заперечення проти позову Сергія Андроса
 
ЗВІТ ДОВГОСТРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЗАЧЕРГОВИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ 25 ТРА...
ЗВІТ ДОВГОСТРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЗАЧЕРГОВИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ 25 ТРА...ЗВІТ ДОВГОСТРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЗАЧЕРГОВИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ 25 ТРА...
ЗВІТ ДОВГОСТРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЗАЧЕРГОВИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ 25 ТРА...
 
Оскарження Детального плану території багатоквартирної житлової забудови в кв...
Оскарження Детального плану території багатоквартирної житлової забудови в кв...Оскарження Детального плану території багатоквартирної житлової забудови в кв...
Оскарження Детального плану території багатоквартирної житлової забудови в кв...
 
Презентация Козина (акти)
Презентация Козина (акти)Презентация Козина (акти)
Презентация Козина (акти)
 
Незаконне будівництво дороги через Кордівку до "Золотого берегу"
Незаконне будівництво дороги через Кордівку до "Золотого берегу"Незаконне будівництво дороги через Кордівку до "Золотого берегу"
Незаконне будівництво дороги через Кордівку до "Золотого берегу"
 
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)
 
Презентація Брусенцова
Презентація БрусенцоваПрезентація Брусенцова
Презентація Брусенцова
 
Заява про порушення містобудівного законодавства
Заява про порушення містобудівного законодавстваЗаява про порушення містобудівного законодавства
Заява про порушення містобудівного законодавства
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
 
Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?
Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?
Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?
 
Проект Закону
Проект ЗаконуПроект Закону
Проект Закону
 
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосу...
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосу...Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосу...
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосу...
 
3 document_Site
3 document_Site3 document_Site
3 document_Site
 
Tablichki 2018 psp_
Tablichki 2018 psp_Tablichki 2018 psp_
Tablichki 2018 psp_
 
P250 20122018 d1
P250 20122018 d1P250 20122018 d1
P250 20122018 d1
 

Similar to Проект Закону України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності

posylennya vidpovidalʹnosti za viysʹkovi pravonarushennya.pdf
posylennya vidpovidalʹnosti za viysʹkovi pravonarushennya.pdfposylennya vidpovidalʹnosti za viysʹkovi pravonarushennya.pdf
posylennya vidpovidalʹnosti za viysʹkovi pravonarushennya.pdfRbc Rbcua
 
Документ_2.pdf
Документ_2.pdfДокумент_2.pdf
Документ_2.pdfVIGhost
 
Документ_2.pdf
Документ_2.pdfДокумент_2.pdf
Документ_2.pdfVIGhost
 
Porivnyalna
PorivnyalnaPorivnyalna
Porivnyalnapravotv1
 
новатор
новаторноватор
новаторSanprosvit
 
Порошенко, закон
Порошенко, законПорошенко, закон
Порошенко, законtsnua
 
Перевірки роботодавців органами Держпраці: відповідальність за порушення труд...
Перевірки роботодавців органами Держпраці: відповідальність за порушення труд...Перевірки роботодавців органами Держпраці: відповідальність за порушення труд...
Перевірки роботодавців органами Держпраці: відповідальність за порушення труд...UBA-komitet
 
Незаконне збагачення
Незаконне збагачення Незаконне збагачення
Незаконне збагачення SashaKhudyakova
 
170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft law170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft lawViktor Plakhuta
 
Doc 5394331
Doc 5394331Doc 5394331
Doc 5394331Pravotv
 
Админпротоколы смогут составлять без присутствия нарушителя
Админпротоколы смогут составлять без присутствия нарушителяАдминпротоколы смогут составлять без присутствия нарушителя
Админпротоколы смогут составлять без присутствия нарушителяjuliaIvan1
 
Закон України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про п...
Закон України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України  «Про п...Закон України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України  «Про п...
Закон України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про п...tsnua
 
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...Centre of Policy and Legal Reform
 
Админуслуги ЦНАП Днепра
Админуслуги ЦНАП ДнепраАдминуслуги ЦНАП Днепра
Админуслуги ЦНАП ДнепраJaanika Merilo
 
АП що посягають на громадський порядок.pptx
АП що посягають на громадський порядок.pptxАП що посягають на громадський порядок.pptx
АП що посягають на громадський порядок.pptxmshevyakov1212
 

Similar to Проект Закону України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності (20)

posylennya vidpovidalʹnosti za viysʹkovi pravonarushennya.pdf
posylennya vidpovidalʹnosti za viysʹkovi pravonarushennya.pdfposylennya vidpovidalʹnosti za viysʹkovi pravonarushennya.pdf
posylennya vidpovidalʹnosti za viysʹkovi pravonarushennya.pdf
 
Документ_2.pdf
Документ_2.pdfДокумент_2.pdf
Документ_2.pdf
 
Документ_2.pdf
Документ_2.pdfДокумент_2.pdf
Документ_2.pdf
 
Porivnyalna
PorivnyalnaPorivnyalna
Porivnyalna
 
новатор
новаторноватор
новатор
 
Порошенко, закон
Порошенко, законПорошенко, закон
Порошенко, закон
 
4411
44114411
4411
 
Перевірки роботодавців органами Держпраці: відповідальність за порушення труд...
Перевірки роботодавців органами Держпраці: відповідальність за порушення труд...Перевірки роботодавців органами Держпраці: відповідальність за порушення труд...
Перевірки роботодавців органами Держпраці: відповідальність за порушення труд...
 
Doc 503739
Doc 503739Doc 503739
Doc 503739
 
Doc 507305
Doc 507305Doc 507305
Doc 507305
 
Незаконне збагачення
Незаконне збагачення Незаконне збагачення
Незаконне збагачення
 
170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft law170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft law
 
Doc 5394331
Doc 5394331Doc 5394331
Doc 5394331
 
Админпротоколы смогут составлять без присутствия нарушителя
Админпротоколы смогут составлять без присутствия нарушителяАдминпротоколы смогут составлять без присутствия нарушителя
Админпротоколы смогут составлять без присутствия нарушителя
 
Doc 539234
Doc 539234Doc 539234
Doc 539234
 
Закон України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про п...
Закон України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України  «Про п...Закон України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України  «Про п...
Закон України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про п...
 
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...
 
Админуслуги ЦНАП Днепра
Админуслуги ЦНАП ДнепраАдминуслуги ЦНАП Днепра
Админуслуги ЦНАП Днепра
 
АП що посягають на громадський порядок.pptx
АП що посягають на громадський порядок.pptxАП що посягають на громадський порядок.pptx
АП що посягають на громадський порядок.pptx
 
Doc 500937
Doc 500937Doc 500937
Doc 500937
 

More from Better Regulation Delivery Office

Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...
Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...
Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...Better Regulation Delivery Office
 
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...Better Regulation Delivery Office
 
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...Better Regulation Delivery Office
 
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...Better Regulation Delivery Office
 
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...Better Regulation Delivery Office
 
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"Better Regulation Delivery Office
 
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве...
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве...Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве...
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве...Better Regulation Delivery Office
 
Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос...
Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос...Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос...
Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос...Better Regulation Delivery Office
 
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б...Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б...Better Regulation Delivery Office
 
Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б...Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б...Better Regulation Delivery Office
 
Сфера продуктових ІТ-компаній і стартапів
Сфера продуктових ІТ-компаній і стартапівСфера продуктових ІТ-компаній і стартапів
Сфера продуктових ІТ-компаній і стартапівBetter Regulation Delivery Office
 
Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв"
Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв"Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв"
Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв"Better Regulation Delivery Office
 
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Better Regulation Delivery Office
 
Зелена книга "Залізничні вантажні перевезення"
Зелена книга "Залізничні вантажні перевезення"Зелена книга "Залізничні вантажні перевезення"
Зелена книга "Залізничні вантажні перевезення"Better Regulation Delivery Office
 
Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі...
Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі...Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі...
Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі...Better Regulation Delivery Office
 
Біла книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клімату"
Біла книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клімату"Біла книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клімату"
Біла книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клімату"Better Regulation Delivery Office
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «...
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «...АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «...
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «...Better Regulation Delivery Office
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вне...
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вне...ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вне...
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вне...Better Regulation Delivery Office
 

More from Better Regulation Delivery Office (20)

Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...
Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...
Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...
 
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...
 
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...
 
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
 
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...
 
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"
 
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве...
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве...Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве...
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве...
 
Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос...
Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос...Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос...
Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос...
 
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б...Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б...
 
Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б...Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б...
 
Сфера продуктових ІТ-компаній і стартапів
Сфера продуктових ІТ-компаній і стартапівСфера продуктових ІТ-компаній і стартапів
Сфера продуктових ІТ-компаній і стартапів
 
Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв"
Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв"Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв"
Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв"
 
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
 
Зелена книга "Залізничні вантажні перевезення"
Зелена книга "Залізничні вантажні перевезення"Зелена книга "Залізничні вантажні перевезення"
Зелена книга "Залізничні вантажні перевезення"
 
Звіт BRDO 2020
Звіт BRDO 2020Звіт BRDO 2020
Звіт BRDO 2020
 
BRDO annual report 2020
BRDO annual report 2020BRDO annual report 2020
BRDO annual report 2020
 
Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі...
Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі...Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі...
Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі...
 
Біла книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клімату"
Біла книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клімату"Біла книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клімату"
Біла книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клімату"
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «...
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «...АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «...
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «...
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вне...
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вне...ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вне...
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вне...
 

Проект Закону України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності

  • 1. 1 Проект Вноситься народними депутатами України ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 1) статті 96, 961 і 188 42 викласти в такій редакції: «Стаття 96. Порушення вимог законодавства щодо державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності під час будівництва Виконання підготовчих робіт без отримання права на їх виконання відповідно до закону або у разі зупинення такого права - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тисячі до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від тисячіп’ятсотдо двохтисяч неоподатковуванихмінімумів доходів громадян. Виконання будівельних робіт без отримання права на їх виконання відповідно до закону або у разі зупинення такого права, вчинене щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двох тисяч до двох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових
  • 2. 2 осіб - від двох тисяч п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Виконання будівельних робіт без отримання права на їх виконання відповідно до закону або у разі зупинення такого права, вчинене щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), - тягнуть засобоюнакладення штрафу на громадянвід трьохтисяч до трьох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від трьох тисяч п’ятсот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Діяння, передбаченечастиною третьою цієї статті, вчинене щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьох тисяч до чотирьох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від чотирьох тисяч п’ятсот до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Експлуатація об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, щодо об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тисячі до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від тисячіп’ятсотдо двохтисяч неоподатковуванихмінімумів доходів громадян. Експлуатація об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), крім порушень, передбачених частиною п’ятою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двох тисяч до двох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від двох тисяч п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Експлуатація об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), - тягнуть за собоюнакладення штрафу на громадянвід трьохтисяч до трьох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від трьох тисяч п’ятсот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Діяння, передбачені частиною сьомою цієї статті, вчинені щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), - тягнуть за собоюнакладення штрафу на громадян(або фізичних осіб) від чотирьохтисяч до чотирьохтисяч п’ятсотнеоподатковуванихмінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від чотирьох тисяч п’ятсот до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  • 3. 3 Незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду щодо будівництва, якщо такий нагляд є обов’язковимзгідно з вимогамизаконодавства, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду щодо будівництва, якщо такий нагляд є обов’язковимзгідно з вимогамизаконодавства, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про зміни у відомостях про право на виконання будівельних робіт, якщо подання такої інформації є обов’язковим, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від тисячі до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від тисячіп’ятсотдо двохтисяч неоподатковуванихмінімумів доходів громадян. Примітка. 1. Не вважається правопорушенням виконання підготовчих або будівельних робіт під час їх зупинення відповідно до закону, якщо такі роботи спрямованіна усунення порушень, визначених у приписі органумістобудівного контролюпро зупинення права на виконання підготовчихабо будівельних робіт до усунення порушень. 2. Під замовником у цій статті та статті 961 цього Кодексу слід розуміти особу, яка відповідає критеріям для замовника, визначеним Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». 3. Суб’єктом відповідальності за правопорушення, визначені частинами п’ятою - восьмою цієї статті є замовник. Стаття 961. Порушення законодавства під час забудови територій Передача замовнику проектної документації на будівництво, розробленої з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, інших обов’язкових для виконання нормативних документів (актів), містобудівної документації, вимог вихідних даних на проектування (у тому числі: невірне визначення класу наслідків (відповідальності) об’єкта; порушення щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; не передбачення приладів обліку води і теплової енергії), - тягнуть за собою накладення штрафу на архітектора/інженера- проектувальника, головного архітектора або головного інженера проекту, під керівництвом яких розроблено проектну документацію на будівництва, експерта у розмірі від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені архітектором/інженером-проектувальником, головним архітектором або головним інженером проекту, під керівництвом яких розроблено проектну
  • 4. 4 документацію на будівництва об’єкта, яких протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до трьох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Здійснення авторського нагляду з порушенням вимог законодавства, а саме: неповідомлення генерального підрядника (підрядника, якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або особи, яка здійснює технічний нагляд, про факти виконання будівельних робіт з відхиленням від проектної документації на будівництво об’єкта; неповідомлення замовника або органу з містобудівного контролю про факти виконання будівельних робіт з відхиленням від проектної документації на будівництво об’єкта у разі відмови генерального підрядника (підрядника, якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) їх усунути; підписання акта готовності до експлуатації закінченого будівництвом об’єкта, який збудовано з порушенням проектної документації на будівництво об’єкта(крім випадків, якщо розбіжності між техніко-економічними показниками об’єкта будівництва, визначеними проектною документацією на будівництво об’єкта, та технічними характеристиками об’єкта будівництва, зазначеними в технічному паспорті закінченого будівництвом об’єкта, узгоджуються з проектною документацією на будівництво об’єктатане потребують внесення зміндо неї відповідно до закону), - тягне за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює авторський нагляд, від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Здійснення технічного нагляду з порушенням вимог законодавства, а саме: невинесення генеральному підряднику (підряднику, якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) припису про необхідність усунення порушень, виявлених під час здійснення технічного нагляду, у визначених законом випадках; невинесення генеральному підряднику (підряднику, якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) припису про зупинення виконання підготовчих робіт щодо демонтажу (знесення) будинку, будівлі, споруди, будівельних робіт, у визначених законом випадках; підписання акта готовності до експлуатації закінченого будівництвом об’єкта, якщо на об’єкті не виконані та/або виконані неналежним чином роботи, передбачені проектною документацією на будівництво об’єкта (крім робіт з оздоблення фасаду, благоустрою території, строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови), у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, встановлення (налагодження) обладнання, дотримання будівельних норм та погоджених відповідно до закону обґрунтованих відхилень від будівельних норм, нормативно-правових актів, інших обов’язкових до виконання нормативних документів -
  • 5. 5 тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють технічний нагляд, від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частинами третьою або четвертою цієї статті, вчинені особою,якупротягом рокубуло піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють авторський/технічний нагляд, від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Виконання окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, особою, який згідно із законодавством повинен мати кваліфікаційний сертифікат (сертифікат), без отримання в установленому порядку такого сертифіката - тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дія, передбачена частиною шостою цієї статті, вчинена особою, яку протягом рокубуло піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від тисячі до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, інших обов’язкових для виконання нормативних документів (актів) - тягне за собою накладення штрафу на осіб, на яких відповідно до законодавства покладено обов’язок щодо ведення такої документації, від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дія, передбачена частиною восьмою цієї статті, вчинена особою, яку протягом рокубуло піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; «Стаття 18842. Невиконання законних вимог та приписів посадових осіб органів містобудівного контролю або державного містобудівного нагляду Недопущення посадовихосіб органів містобудівного контролю на об’єкти будівництва – тягнеза собоюнакладення штрафу на громадянвід чотириста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від п’ятисот до шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Невиконання приписів органів містобудівного контролю щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, обов’язковихдо виконання нормативнихдокументів (актів), містобудівної документації та вимог вихідних даних на проектування –
  • 6. 6 тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотириста до п’ятисотнеоподатковуванихмінімумів доходів громадянта на посадовихосіб - від п’ятисот до шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбаченічастинамипершою та другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом рокубуло притягнуто до відповідальності за таке ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від шістсот до тисячі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Недопущення посадових осіб органу державного містобудівного нагляду до проведення виїзної перевірки – тягнеза собоюнакладення штрафу на громадянвід чотириста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб та на посадових осіб - від п’ятисот до шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Невиконання приписів органу державного містобудівного нагляду щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, обов’язкових до виконання нормативних документів (актів), містобудівної документації та вимог вихідних даних на проектування – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотириста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб та на керівників, заступників керівників суб'єктів господарської діяльності - від п’ятисот до шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частинами четвертою та п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було притягнуто до відповідальності за таке ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на керівників, заступників керівників суб'єктів господарськоїдіяльності- від шістсот до тисячі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 2) доповнити статтею 18857 такого змісту: «Стаття 18857. Невиконання законних вимог уповноважених посадових осіб щодо тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного)будівництва Невиконання законних вимог уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного) будівництва, створення перешкод у здійсненні уповноваженими посадовими особами органів місцевого самоврядування покладених на них повноважень щодо застосування такого арешту,- тягнуть за собоюнакладення штрафу на громадянвід двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов’язані із порушенням правил охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки, вибухобезпеки,
  • 7. 7 або такі, що призвели до демонтажу (знесення) пам’яток культурної спадщини, об'єктів, які мають історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення,- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуванихмінімумів доходів громадяні на посадовихосіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 3) статтю 221 після цифр «922» доповнити словами та цифрами «96, частинами шостою та сьомою статті 961», а після цифр «18841» доповнити словами та цифрами «частинами першою - третьою статті 18842»; 4) статтю 2446 викласти в такій редакції: «Стаття 2446. Містобудівна палата Містобудівна палата розглядає справи про адміністративні правопорушення передбачені статтею частинами першою - п’ятою, восьмою, дев’ятою статті 961, частинами четвертою - шостою статті 18842 цього Закону»; 5) у статті 255: у частині першій: абзац перший після слова та цифр «статтях 218-221» доповнити цифрами «2446»; пункт другий після слова та цифри «статті 443» доповнити словами та цифрами «частини перша - четверта статті 96», а після цифр «1865» цифрами «18857»; пункт 19 викласти в такій редакції: «19) уповноважені особи органів з містобудівного контролю (частини п’ята - одинадцята статті 96, частини шоста та сьомастатті 961, частини перша - третя статті 18842); доповнити пунктом 191 такого змісту: 191) посадовіособицентрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері містобудування та архітектури (частини перша - п’ята, восьма, дев’ята статті 961, частини четверта - шоста статті 18842); 6) частини першу та другустатті 260 після слів «лікарських препаратів, що знижують їхувагу та швидкість реакції» доповнитисловами«тимчасовийарешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва»; 7) доповнити статтею 2661 такого змісту: «Стаття 266-1. Тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва
  • 8. 8 У разівчинення порушень законодавствау сфері містобудівної діяльності, відповідальність за які передбачено цим Кодексом, на об’єкти незаконного (самочинного) будівництва може бути накладено тимчасовий арешт. Тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва полягає у тимчасовому позбавленніможливостіїх відчуження, користування та розпорядження, з метою припинення адміністративного правопорушення, забезпечення виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення, відшкодування заподіяної адміністративним правопорушенням у сфері містобудівної діяльності майнової шкоди громадянинові, підприємству, установі або організації. Завданням тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного) будівництва є запобігання можливості їх подальшого використання, експлуатації, будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту, демонтажу (знесення) тощо), знищення. Тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва здійснюється посадовими особами, уповноваженими на те виконавчими комітетами (або виконавчимиорганами, що виконують їхповноваження)органів місцевого самоврядування на підставі рішення органу місцевого самоврядування, прийнятого відповідно до його компетенції, передбаченої законом. Про накладення тимчасового арешту на об’єкти незаконного (самочинного) будівництва складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення. Порядок тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного) будівництва встановлюється Кабінетом Міністрів України. Тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва накладається на строк розгляду справи до виконання постанови про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, одночасно із ухваленням рішення за результатами такого розгляду, зобов’язані вирішити питання про порядок скасування тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного) будівництва. Рішення суду про скасування тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного) будівництва, ухвалені за результатами його оскарження заінтересованою особою, виконується негайно»; 8) частину першу статті 267 після слів «лікарських препаратів, що знижують їхувагу та швидкість реакції» доповнитисловами«тимчасовийарешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва»; 2. У Кримінальному кодексіУкраїни (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131): 1) у статті 963: пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
  • 9. 9 «1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи, у тому числі у співучасті з іншими суб'єктами кримінального правопорушення, будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 1971, 1972, 209 і 306, частинах першій і другій статті 3683, частинах першій і другій статті 3684, статтях 369 і 3692 цього Кодексу»; пункт 2 примітки після словата цифр «статтями 160» доповнитицифрами «1971-1972»; 2) статтю 1971 викласти в такій редакції: «Стаття 1971. Самовільне зайняття земельної ділянки (земель) 1. Самовільне зайняття земельної ділянки (земель), яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, - карається штрафом від двохсотдо трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 2. Самовільне зайняття земельної ділянки (земель), вчинене особою, раніше судимоюзакримінальнеправопорушення, передбаченецією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок (земель) особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонахособливогорежимувикористання земель, земель історико-культурного призначення, - карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років. Примітка. 1. Відповідно до цієї статті у цій статті та статті 1972 цього Кодексу шкода визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 2. Статус земель, які пов’язані з об’єктами культурної спадщини, визначається відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»; 3) доповнити статтею 1972 такого змісту: «Стаття 1972. Самочинне будівництво 1. Самочинне будівництво будівель та/або споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках (землях), яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, - карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Самочинне будівництво будівель та/або споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках (землях), із порушенням призначення земельної ділянки (земель) або обмежень у використанні земель, - карається штрафом від трьохсотдо п'ятисотнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
  • 10. 10 3. Самочинне будівництво будівель та/або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці (землях), зазначених у частині другій статті 1971 цього Кодексу, або вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років. 4. Самочинне будівництво будівель та/або споруд створили небезпеку чи призвели до настання тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Примітка. Під призначенням земельної ділянки (земель) розуміється цільове призначення земельної ділянки (якщо земельна ділянка є сформованою як об’єкт цивільних прав відповідно до законодавства) або функціональне призначення території, визначене містобудівною документацією на місцевому рівні (якщо земельна ділянка не сформована як об’єкт цивільних прав)»; 4) у статті 2051: назву доповнити словами «державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності»; абзац перший частини першої після слів «фізичної особи-підприємця» доповнити словами «державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності»; 5) у статті 358: абзац перший частини першої після слів «приватним виконавцем» доповнити словами «виконавцем окремих робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, уповноваженою особою з містобудівного контролю»; абзац перший частини другої після слів «приватним виконавцем» доповнити словами «виконавцем окремих робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, уповноваженою особою з містобудівного контролю», а після слів «або надають певні права чи звільняють від обов'язків, або» доповнити словами «внесення до таких документів або державних електронних інформаційних систем завідомо неправдивих відомостей»; у примітці: після слова «Примітка» доповнити цифрою «1»; доповнити пунктом 2 такого змісту: «2. Під виконавцем окремих робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктаархітектури у цій статті та статтях 3652, 366, 3684 розуміються особи, які відповідно до законодавства отримали право на виконання робіт (надання послуг) за напрямками, визначеними Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 6) абзац перший частини першої статті 3652 після слів «приватним виконавцем» доповнити словами «виконавцем окремих робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, уповноваженою особою з містобудівного контролю»;
  • 11. 11 7) абзац перший частини першої статті 366 після слів «внесення до офіційних документів» доповнити словами «або державних електронних інформаційних систем»; 8) у статті 3684: абзац перший частини першої після слів «третейського судді» доповнити словами «виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, уповноваженої особи з містобудівного контролю»; абзац перший частини третьої після слів «яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг» доповнити словами «виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, уповноваженої особи з містобудівного контролю». II. Цей Закон набирає чинності набирає чинностічерез шість місяців з дня його опублікування, але не раніше дня набрання чинностіЗаконом України«Про внесення змін до деяких законодавчихактів Українищодо реформування сфери містобудівної діяльності», крім підпункту 4 та абзацу другого підпункту 5 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня початку роботи Містобудівної палати. Голова ВерховноїРади України