INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO
EMPALME PE28 I KM. 70+300 – MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRAN – MIRAFLORES Y
COLLPAPAMPA – ISOQASA; DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY – PROVINCIA DE LA MAR –
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
(LIQUIDACION FINAL)
1. GENERALIDADES
OBRA: “PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL
TRAMO EMPALME PE28 I KM. 70+300 – MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRAN –
MIRAFLORES Y COLLPAPAMPA – ISOQASA; DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY –
PROVINCIA DE LA MAR – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
UBICACIÓN
Departamento : AYACUCHO
Provincia : LA MAR
Distrito : ANCHUHUAY
Lugar : MIRAFLORES Y COLLPAPAMPA – ISOQASA
PRESUPUESTO:
Código Único De Inversión : 2314353
Fecha de Viabilidad : 13/09/2019
Monto de registro : S/. 2, 812,389.76
Monto expediente técnico : S/. 2, 869,827.00
Aprobación : R.A. N° 490-2019-MDA/A (28/10/2019)
Fuente Financiamiento : DEVIDA- MD.ANCH
MODALIDAD DE EJECUCION:
Ejecución Presupuestaria : INDIRECTA
Modalidad : POR CONTRATA
Sistema de Contratación : SUMA ALZADA
DEL SUPERVISOR:
Proceso de Selección : A.S. N°19-2019-MDA
Consultor : CONSORCIO MARVELLA
Representante común : YENI FLORES ZUÑIGA
Dirección : JR. LOS ROSALES N°252-AYACUCHO
Contrato : N°33-2020-MD.ANCH – UNIDAD LOGIST.
Fecha de Firma del Contrato : 07 DE ENERODEL2020
Presupuesto contratado : S/. 87,342.57

Monto de Contrato modf. : S/. 97,047.29
Factor de Relación : 1.00000
Jefede Supervisión : Ing. TEOFILOFLORESSULCA
CIP : 129734
DEL CONTRATISTA:
Ejecutor de obra : CONSORCIO ANCHIWAY
Representante legal : Sr. LINO ENRIQUE PINTO ANGULO
Contrato de obra Nº : N° 062-2020-MD.ANCH-UNIDAD DE LOG.
Firmado 23/01/2020
Monto del contrato : S/. 2´495,501.74
Tipo de proceso : L.P.N°05-2019-MDA
Adenda de Contrato : N°062-2020-MD.ANCH-UNIDAD DE LOG.
Monto de Adenda de Contrato : S/. 35,204.52
Costo Vigente de Obra : S/. 2, 580,706.26
Modalidad de Ejecución : SUMA ALZADA
RESIDENTE DE OBRA : Ing. RAUL LAURENTE MISARAYME
C.I.P. : 82137
DE LOS ADELANTO:
GARANTIADE FIELCUMPLIMIENTO
Monto de Fianza (10%) : S/. 249,550.20
Entidad que Financia : INSUR PARTNEROF ATRADUIS
N° de Carta Fianza : 220300370-R4
Ciudad y Fecha de Emisión : SAN ISIDRO,11 DE DICIEMBRE DEL2020
ADELANTO DIRECTO:
Monto de Carta Fianza : S/. 374,325.29
Ciudad y Fecha de Emisión : SAN ISIDRO,18 DE ENERODEL2021.
Adelanto Otorgado : S/. 317,224.80 Sin IGV
ADELANTO PARA MATERIALES:
Monto de Carta Fianza : S/. 512,258.27
Ciudad y Fecha de Emisión : SAN ISIDRO,29 DE ENERODEL2021
Adelanto Otorgado : S/. 528,708.00 Sin IGV
DE LOS ADICIONALES:
Adicional N°01 : S/. 169,060.23
Deductivo de Obra N°’1 : S/. 133,855.71
Variación Presupuestal : S/. 35,204.52

Resolución de Aprob. De Adicional : R.A.N°506-2020-MDA/A.
Fecha de Aprobación : 01 de diciembre del 2020.
PLAZO DE EJECUCION:
Plazo de Ejecución : 210 días calendarios
Fecha de Entrega de Exp. Tec. : 25 de Enero del 2020
Fecha de Entrega de Terreno : 30 de enero del 2020.
Fecha de Inicio de Obra : 03 de febrero del 2020.
Fecha de Término Contractual : 06 de agosto del 2020.
Fecha de Suspensión de Plazo N°01 : 03 de febrero del 2020.
Suspensión de Ejecución : 28 días calendarios
Fecha de Suspensión de Plazo : 15 de marzo del 2020.
Ampliación de Plazo N°01 : 30 días Calendarios.
Resolución de Ampliación de Plaz. : N°251-2020-MDA/A
Nuevo Plazo contractual : 240 días calendarios
Nueva fecha de término de ejecución : 02 de marzo del 2021
Fecha de Suspensión de Plazo N°02 : 04 de Enero del 2021
Nueva Fecha de Término de Obra : 13 de Abril del 2021
Estado actual de Avance : 100%
2. ANTECEDENTES
El proyecto de Inversión: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN
EL TRAMO EMPALME PE28 I KM. 70+300 – MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRAN –
MIRAFLORES Y COLLPAPAMPA – ISOQASA; DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY –
PROVINCIA DE LA MAR – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” Con Código de Inversiones
N°2314353, fue viabilizado con fecha 13 de Setiembre del 2019 por el monto de S/. 2,
812,389.76, según información contenida en el Banco de Proyectos del sistema Nacional
de Invierte pe.
El expediente técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMPALME PE 28 I KM 70+300 – MIRAFLORES –
ISOQASA; RAMAL IRÁN –MIRAFLORES Y CCOLLPAPAMPA – ISOQASA, DEL DISTRITO
DE ANCHIHUAY – LA MAR – AYACUCHO” con Código Unificado N° 2314353, fue
aprobado con un Presupuesto de S/. 2, 869,827.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 SOLES), aprobado
mediante Resolución de Alcaldía N° 490-2019-MDA/A (28/10/2019).
COSTO DIRECTO 1,991,367.21
GASTOS GENERALES (10%) 199,136.72
UTILIDAD (8%) 159,309.38
SUB TOTAL 2,349,813.31
IGV (18%) 422,966.40
PRESUPUESTO DE EJECUCION 2,772,779.71
SUPERVISION (3.5%) 97,047.29
TOTAL 2,869,827.00
Que, con la Fecha 31 de diciembre del 2019, Mediante el desarrollo del proceso de
selección LICITACION PUBLICA N°05-2019-MDA, SE OTORGA LA Buena Pro y
Consentimiento firme, al postor CONSORCIO ANCHIHUAY, para la contratación de la
ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL
TRAMO EMPALME PE 28 I KM 70+300 – MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRÁN –
MIRAFLORES Y CCOLLPAPAMPA – ISOQASA, DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY – LA MAR
– AYACUCHO” con Código Unificado N° 2314353, bajo sistema de contratación a
PRECIOS UNITARIOS
En consecuencia, el 23 de enero del 2020, se celebra el CONTRATO N°062-2020-
MD.ANCH-UNIDAD LOGISTICA Contrato de ejecución de Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMPALME PE 28 I KM 70+300 –
MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRÁN –MIRAFLORES Y CCOLLPAPAMPA – ISOQASA,
DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY – LA MAR – AYACUCHO” con Código Unificado N°
2314353, por una valuación de S/.2,495.501.74 (Dos Millones, Cuatrocientos Noventa
y Cinco Mil, Quinientos Uno con 74/100 Soles). Incluido I.G.V. Impuestos de la Ley.
Que con la fecha 30 de Diciembre del año 2019, MUNICIPALIDA DISTRITAL DE
ANCHIHUAY, suscriben el Contrato N° 015-2019-MDS/GM, para la Ejecución del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO
EMPALME PE 28 I KM 70+300 – MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRÁN –MIRAFLORES
Y CCOLLPAPAMPA – ISOQASA, DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY – LA MAR – AYACUCHO”
con Código Unificado N° 2314353, incluido IGV. Con la modalidad de contrato, bajo el
Sistema de contratación a SUMA ALZADA siendo el plazo de Ejecución de la Obra de 90
(días calendarios).
Que con la fecha 30 de Enero del 2020, se reunieron las autoridades de la localidad de
Miraflores, Isoqasa, los Representantes de la Municipalidad distrital de Anchihuay, El
contratista y el supervisor, con el fin de hacer la ENTREGA DE TERRENO, donde se
ejecutara la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL

– AYACUCHO”.
Con el cumplimiento del “Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra Del
reglamento de la ley de contrataciones y DECRETO SUPREMO N ° 376-2019-EF, el 03
de febrero del 2020, se procede la suscripción de acta de INICIO DE OBRA, para la
ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL
– AYACUCHO”.
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Que, con la fecha 03 de febrero del 2020, se suspende el plazo de ejecución de Obra según el
ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA POR EFECTOS CLIMATICOS. –
suscrito en el cuaderno de obra del AsientoN°01 del Residente de obra donde indica que es
imposible continuarcon laejecución de las labores en obra debido a factoresclimáticospor ser
una temporada de precipitaciones pluviales intensas,
De acuerdo al DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF, Artículo 178. Suspensión del plazo de
ejecución. Publicado el 29 de diciembre del 2018
Que, Mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°237-2020-MDA/A, de la fecha, 26 de
junio del 2020, se APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO de costos para la
implementación del PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19,
durante la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMPALME PE 28 I KM 70+300 – MIRAFLORES –
DE ANCHIHUAY – LA MAR – AYACUCHO”, con un presupuesto de S/.. 50,000.00
(Cincuenta Mil, con 00/100 Soles).
Que, con la fecha 06 de julio del 2020, se da el Reinicio de la ejecución de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMPALME PE
28 I KM 70+300 – MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRÁN –MIRAFLORES Y
CCOLLPAPAMPA – ISOQASA, DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY – LA MAR – AYACUCHO”,
en sector Bella vista, para ello se procedió la suscripción del Acta de Reinicio de Obra
N°01.
Por lo tanto, de conformidad con el Decreto Legislativo N°1486: Reinicio de Obras
Publicas Post Cuarentena; Directiva N°005-2020-OSCE/CD: Alcances y Disposiciones
para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión; Resolución
Ministerial N°239-2020-MINSA: Lineamiento para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, u sus modificatorias mediante
Resolución Ministerial N°265-2020-MINSA Y Resolución Ministerial N°085-2020-
VIVIENDA;

Que. Mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°251-2020-MDA/A. de la fecha 06 de julio del
2020, se aprueba la ampliación de PlazoN°01,por 30 días calendarios, teniendo nueva fechade
Término el 02 de marzo del 2021.
CAUSAL DE AMPLIACION
TIEMPO
NECESARIO
Ampliación excepcional de plazo por implementación del
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el covid-19 10
Ampliación excepcional de plazo por menores rendimiento 20
TOTAL DE AMPLIACION 30.00 DIAS
Mediante la Resolución de Alcaldía N°506-2020-MDA/A. de la fecha 01 de Diciembre
del 2020,se ApruebaAdicionalde ObraN°01y Deductivo Vinculante N°01 delproyecto:
Los cuadros indican el sustento técnico de adicional:
ADICIONAL DE OBRA SEGÚN INFORME DE APROBACION
ADICIONAL DE OBRA N°01 169,060.23
DEDUCTIVO DE OBRA N°01 133,855.71
ADICIONAL NETO DE OBRA 35,204.52
Mediante la Resolución de Alcaldía N°522-2020-MDA/A. de la fecha 17 de Diciembre
del 2020, seAprueba Mayoresmetrados del proyecto: “MEJORAMIENTO DELSERVICIO
DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMPALME PE 28 I KM 70+300 – MIRAFLORES –
DE ANCHIHUAY – LA MAR – AYACUCHO”, Los cuadros indican el sustento técnico de
Mayores metrados:
COSTO DIRECTO 137,944.15
UTILIDAD (8%) 11,035.53
SUB TOTAL 162,774.10
IGV (18%) 29,299.34
TOTAL PRESUPUESTO DE MAYORES METRADOS 192,073.44
Que,con lafecha04 de enero del 2021, se suspende el plazo deejecuciónde Obra según el ACTA
DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA N°02, POR EFECTOS CLIMATICOS. –
suscrito en el cuaderno de obra del AsientoN°158 del Residente de obra donde indica que es
CRONOGRAMA MODIFICADO
PLAZO CONTRACTUAL : 210 dias Calendarios
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 06 de Julio del 2020
AMPLIACION DE PLAZO N°01 : 30 dias Calendarios
FECHA DE TERMINO DE OBRA : 02 de Marzo del 2021

imposible continuarcon laejecución de las labores en obra debido a factoresclimáticospor ser
una temporada de precipitaciones pluviales intensas,
Que, Mediante la Resolución de Alcandía N°079-2021 – MDA/A, conla fecha10 de Febrero del
2021, se Aprueba el Reinicio N° 02, de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMPALME PE 28 I KM 70+300 –
MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRÁN –MIRAFLORES Y CCOLLPAPAMPA – ISOQASA,
DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY – LA MAR – AYACUCHO”, precisado en el Artículo
primero se contabiliza a partir del 15 de Febrero del 2021,
Que, mediante la Resolución de Alcandía N°088-2021-MDA/A, de la fecha 17 de febrero
del 2021, se Aprueba el calendario de Obra Reprogramado del Proyecto:
de la siguiente manera:
CRONOGRAMA DE EJECUCION REPROGRAMADO
Plazo de Ejecución Contractual :240 días Calendarios
Fecha de Inicio de Obra : 03/02/2020
Fecha de Suspensión N°01 : 04/02/2020
Fecha de Reinicio de Obra N°01 : 06/07/2020
Ampliación de Plazo N°01 : 30 días Calendarios
Fecha de Término Inicial : 02/03/2021
Nueva fecha de Término Contractual : 13/04/2021
DE LA CULMINACIÓN:
Con la fecha del 13 de abril del 2021, el Contratista en cumplimiento a lo señalado en el
Art. 210° del “Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones” DL No 1017 –
2012 – PCM, solicito verificación y recepción de la obra, al haber culminado los trabajos
correspondientes al contrato principal, tal como refleja en el Asiento N°212 del
cuaderno de obra. Se consta el término de ejecución de Obra, y se comunica a la
supervisión elevar lo solicitado a la entidad.
Con la fecha 13 de Abril del 2021, el Supervisor de obra Mediante el Asiento N° 113 de
Cuaderno de Obra, verifica las partidas Ejecutadas de acuerdo al expediente técnico y
comunica a la Entidad que el contratista ha cumplido con culminar los trabajos de la
Obra, al 100% iniciando la culminación de la Obra y que se conforme la Comisión de
recepción de la obra.
Que, con la fecha, 01 de Junio del 2021, se constituyeron en el lugar del proyecto:

En donde se ejecutó la Obra Mencionado. El comité de Recepción de Obra, nominada
mediante Resolución de Alcaldía N°167-2021-MDA/A. Del 16 de abril del 2021,
integrada de los siguientes manera
POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA:
 Presidente : Ing. ELISEO DAVID VIZCARRA CASTRO
(Jefe de División de Estudios y Obras Públicas)
 Miembro titular : B/.Ing. ALFREDO FLORES BAÑICO
(Sub gerenciadeInfraestructurasy Desarrollo Territorial)
 Miembro titular : Ing. TIOFILO FLORES SULCA
(Supervisor de Obra)
 Veedor : Sr. GEDION CURI PEREZ
(Regidor de Obras)
POR LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO ANCHIHUAY:
 Residente de Obra : Ing. RAUL LAURENTE MISARAYME
La comisión en uso de sus facultades y atribuciones, luego del recorrido realizado por
toda la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO
EMPALME PE 28 I KM 70+300 – MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRÁN –MIRAFLORES
Y CCOLLPAPAMPA– ISOQASA, DELDISTRITO DE ANCHIHUAY – LAMAR – AYACUCHO”,
por lo tanto se consta el fiel cumplimiento y conformidad de la ejecución de Obra, de las
partidas programadas, presupuestadas, modificaciones autorizadas, teniendo un
avance físico final acumulado del 100% y el avance financiero Acumulado Final es S/.
2, 760,786.79 (Dos Millones Setecientos Sesenta Mil, Setecientos Ochenta y Seis
con 79/100 soles).por lo siguiente la OBRA QUEDA RECEPCIONADA, en su totalidad y
se procede a suscribir el ACTA DE RECEPCION DE OBRA,
3. ANALISIS
3.1. PLAZO DE EJECUCION
El cronograma de ejecución del expediente técnico cuenta con un plazo total de 210
días de los cuales no se desarrollaron de manera normal debidos eventos
climatológicos propios de la naturaleza y que afectaron, el 03 de febrero del 2020 se
inicia la Obra, y por factores climatológicos se suspende la obra por 28 días
Calendarios, de la fecha 03 de febrero al 15 de marzo del 2020, además se tuvo el
periodo de declaratoria de emergencia por el covid-19 ordenado mediante Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM, con fecha 15 de marzo del 2020, por 90 días calendarios.
Y nueva fecha de término contractual es hasta 02 de marzo. Suspensión de plazo N°02
se realiza el 04 de enero del 2021 por 41 días calendarios, lo cual se presenta y se

aprueba nueva cronograma de ejecución actualizada y nueva fecha de término es el 13
de Abril del 2021.
CRONOGRAMA DE EJECUCION REPROGRAMADO
Plazo de Ejecución Contractual :240 días Calendarios
Fecha de Inicio de Obra : 03/02/2020
Ampliación de Plazo N°01 : 30 días Calendarios
Fecha de Término Inicial : 02/03/2021
Nueva fecha de Término Contractual : 13/04/2021
3.2. PRESUPUESTO OBRA
 Presupuesto del expediente técnico:
Aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 490-2019-MDA/A
ITEM DESCRIPCION P.PARCIAL
01.00.00 OBRAS PROVICIONALES 7,019.12
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 73,887.62
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 556,054.14
04.00.00 SUPERFICIE DE RODADURA-PAVIMENTO E=0.20 582,161.93
05.00.00 OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE 583,020.02
06.00.00 SEÑALIZACION VERTICAL 51,048.46
07.00.00 MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD 45,811.45
08.00.00 PRUEBAS ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 10,359.92
09.00.00
CAPACITACION DE LOS COMITÉ DE MANTINIMIENTO Y
SENSIBILIZACION 1,525.43
10.00.00 FLETE 80,479.12
UTILIDAD (8%) 159,309.38
SUB TOTAL 2,349,813.31
IGV (18%) 422,966.40
PRESUPUESTO DE EJECUCION 2,772,779.71
SUPERVISION (3.5%) 97,047.29
TOTAL 2,869,827.00
 Presupuesto de ejecución de Obra:
Mediante del Decreto Legislativo N°1486 Reinicio de Obras Publicas Pos Cuarentena,
Directiva N°005-2020 y Decreto Supremo N°044-2020-PCM, el contratista solicita el

Adicional excepcionalgenerado porladeclaratoriade emergenciaporgobierno central,
el mismo que ofertasupropuestaeconómicavaluada enS/. 2, 545,501.74, con unfactor
de relación de 1.0000.
En consecuencia, el 26 de junio del 2020, se celebra la modificación del contrato de
ejecución de Obra con nuevo presupuesto adicional incorporado, presupuesto PLAN
COVID-19 para el proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN
EL TRAMO EMPALME PE 28 I KM 70+300 – MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRÁN –
– AYACUCHO”, porunvaluación deS/. 2, 545,501.74(DosMillones Quinientos Cuarenta
y Cinco Mil, Quinientos Uno con 74/100 Soles) incluido IGV. Teniendo lo siguiente
detalle presupuestaria.
PRESUPUESTO SEGÚN CONTRATO N°62-2020-MD. ANCH-UNIDAD LOGISTICA
UTILIDAD (8%) 146,251.18
SUB TOTAL 2,157,204.86
IGV (18%) 388,296.88
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO 2,545,501.74
3.3. PRESUPUESTO PLAN COVID-19
APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°237-2020-MDA/A
PRESUPUESTO DE COSTO DEL PLANCOVID-16 S/. 50,000.00
3.4. PRESUPUESTO MAYORES METRADOS
PRESUPUESTO DE MAYORES METRADOS SEGÚN RESOLUCION DE ALCALDIA N°522-2020-MDA/A.
ITEM DESCRIPCION Und Metrado Precio S/. P.PARCIAL
03.00.00 Movimiento de Tierras
03.01.00 Corte en material suelto c/maquinaria m3 11937.1 2.51 29,962.15
03.02.00 Corte roca suelta: perforación y disparo m3 1239.73 6.39 7,921.87
03.03.00
Corte en roca suelta: excavación,
desquinche y peinado de talud
m3 1239.73 4.07 5,045.70
03.04.00 Eliminación de material excedente m3 19753.5 4.81 95,014.43
COSTO DIRECTO 137,944.15
UTILIDAD (8%) 11,035.53
SUB TOTAL 162,774.10
IGV (18%) 29,299.34
TOTAL PRESUPUESTO DE MAYORES METRADOS 192,073.44
3.5. PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE OBRA

En concordancia al DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF, del Artículo 157.
Adicionales y Reducciones, se aprueba Adicional de Obra N°01 y Deductivo
vinculante, que continuación se detalla lo siguiente:
PRESUPUESTO DE ADICIONAL SEGÚN RESOLUCION DE ALCALDIA N°506-2020-MDA/A.
ADICIONAL DE OBRA SEGÚN INFORME DE APROBACION
ADICIONAL DE OBRA N°01 169,060.23
DEDUCTIVO DE OBRA N°01 133,855.71
ADICIONAL NETO DE OBRA 35,204.52
3.6. PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION OBRA PRINCIPAL, MAYORES METRADOS
Y ADICONAL DE OBRA N°01
Presupuesto del Contrato Inicial S/. 2, 495,501.74
Presupuesto Plan Covid-19 S/. 50,000.00
Nuevo Presupuesto Contractual (A) S/. 2, 545,501.74
Presupuesto de Mayores Metrados S/. 192,073.44
Presupuesto de Prestación Adicional N°01 S/. 169,060.23
Presupuesto de Deductivo Vinculante S/. – 133,855.70
Presupuesto de los Adic.y Myores M. (B) S/. 227,277.97
PRESUPUESTO TOTAL (A+B)S/. 2, 772,779.71
3.7. METAS FISICAS DE LA OBRA :
El proyecto contempla la construcción de:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMPALME
PE28 I KM. 70+300 – MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRAN – MIRAFLORES Y
COLLPAPAMPA – ISOQASA; DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY – PROVINCIA DE LA
MAR – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, se tiene las siguientes metas:
 INFRAESTRUCTURA VIAL
 OBRAS PROVICIONALES
 TRABAJOS PRELIMINARES
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 SUPERFICIE DE RODADURA-PAVIMENTO E=0.20M
 OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE
 CUNETAS DE DRENAJE LONGETUDINAL (1.00x0.50m)
 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO
 ALCANTARILLAS DE CONCRETO T1(1.00X0.50m)-06UND
 CONSTRUCCION DE BEDENES

 BADEN TIPO I (6.00x6.00m)-30UND
 BADEN TIPO II (6.00x6.00m)03UND
 SEÑALIZACION VRTICAL
 SEÑALES INFORMATIVAS (1.20x0.709-09UND
 SEÑALES REGLAMENTARIAS - 06UND
 SEÑALES PREVENTIVAS (0.60x0.60)-71UND
 HITOS KILOMETRICOS 21UND
 MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD
 ACTIVIDAD AMBIENTAL
 SEGURIDAD
 PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
 CAPACITACION DE LOS COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y SENSIBILIZACION
SOCIAL
 FLETE
 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19
 ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19
 EQUIPAMIENTO, PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.8. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
El proyecto contempla 05 componentes: Infraestructura Vial (Infraestructura vial,
Obras de Arte y Estructuras de Drenaje, Señalización Vertical, Mitigación Ambiental
y seguridad, Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores
con riesgo de Exposición a COVID-19), los cuales han sido formuladas de acuerdo a
las normas Técnicas para el diseño de Infraestructura Vila, teniendo en cuenta la
siguiente distribución:
Construcción de infraestructura vial: la oferta actual consiste en una mejora del
servicio de transitabilidad que une las localidades de Anchihuay, Miraflores, Irán,
Isoqasa y ccollpapampa, con una longitud total de 17+956.61Km.
INFRAESTUCTURA VIAL.
Ampliación de la Infraestructura Vial, perfilado del ancho de la calzada y la
plataforma.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE.
 Construcción de 03 unidades de Badén Tipo II de 10.00x6.00 m.
 Construcción de 17,956.61 m de Cuneta longitudinal.
 Construcción de 8 Alcantarillas de Concreto Tipo I (1.00x1.00x6.0)
ALCANTARILLAS:
ITEM OBRAS
DEARTE
CODIGO PROGRESIVA IDENTIFICACION AREA DEDRENAJE
01 ALCANTARILLA AP-01 01+654 PROYECTADA AREA DEDRENAJEN°01

 Construcción de 30 Unidades de Badén Tipo I de 6.00x6.00m.
ITEM OBRAS
DEARTE
CODIGO PROGRESIVA IDENTIFICACION AREA DEDRENAJE
01 BADEN BD-01 0+984 PROYECTADA RIACHUELO
INSTALACION DE SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS,
INFORMATIVASY POSTES KILOMETRICOS CON CONCRETO ARMADO.
Instalación de 88 unidades de señalización vertical.
Instalación de 21 unidades de hitos kilométricos.
MITIGACION AMBIENTAL.
Actividades Ambientales de Acondicionamiento de depósito de material
excedente, acondicionamiento de canteras, restauración de áreas ocupadas para

campamentos y maquinarias, Programa de Educación Ambiental, Programa de
Señalización Ambiental y Revegetación de áreas críticas.
Ensayos de Mecánica de Suelo de Material afirmado, Pruebas de compactación en
afirmado cada 0.25km, diseño de mezcla FC=140kg/cm2 y fc=210kg/cm2 y Prueba
de calidad del concreto (Prueba a la Comprensión).
SEGURIDAD Y PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19.
Establece las medidas de vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadoresquerealizanactividades en ejecuciónde Obra. A fin depreveniry evitar
la transmisión del COVID-19 y atender oportunamente a los casos sospechosos o
confirmados, a continuación, se menciona.
 Establecer los lineamientos generales frente al coronavirus COVID-19 en el
lugar de trabajo bajo criterios epidemiológicas y de gestión
 Definir las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar
o mitigar la transmisión de virus COVID-19, de manera que asegure la
protección de los trabajadores de construcción.
3.9. DESCRIPCION DE PARTIDAS EJECUTADAS:
OBRA PRINCIPAL:
ITEM DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PROGRAMADO
METRADO
EJECUTADO
SALDO
POR EJEC.
01 INFRAESTRUCTURA VIAL
1.01 OBRAS PROVICIONALES
01.01.01 CAMPAMENTO DE OBRA m2 80.00 80.00 0.00
01.01.02
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
3.60x2.40M
und 3.00 3.00 0.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPOS
gbl 1.00 1.00 0.00
01.02.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACION ha 1.85 1.85 0.00
01.02.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO km 17.96 17.96 0.00
01.02.04
CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA
EJECUCION
km 17.96 17.96 0.00
1.03 MOVIMIENTODE TIERRAS
01.03.01
CORTE EN MATERIAL SUELTO
C/MAQUINARIA
m3 57,600.01 57,600.01 0.00
01.03.02
CORTE EN ROCA SUELTA: PERFORACION Y
DISPARO
m3 8,972.02 8,972.02 0.00
01.03.03
CORTE EN ROCA SUELTA: EXCAVACION ,
DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUD
m3 8,972.02 8,972.02 0.00
01.03.04
CONFORMACION DE TERRAPLEN CON
MATERIAL DE CORTE
m3 12,627.06 12,627.06 0.00
01.03.05
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE AL
SME (DEL CORTE MAX 1.5KM)
m3 55,692.34 55,692.34 0.00
1.04
SUPERFICIE DE RODADURA-PAVIMENTO
E=0.20M
01.04.01
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE
MATERIAL AFIRMADO EN
CANTERA==420M3/DIA
m3 16,340.51 16,340.51 0.00

01.04.02
ZARANDEO DE MATERIAL AFIRMADO
R=420M3/DIA
m3 16,340.51 16,340.51 0.00
01.04.03 CARGUI DE MATERIAL AFIRMADO m3 16,340.51 16,340.51 0.00
01.04.04
TRANSPORTE DE MATERIAL CON CARGUIO
D<1KM
m3k 15,712.03 15,712.03 0.00
01.04.05
TRANSPORTE DE MATERIAL CON CARGUIO
D<1KM
m3k 41,387.24 41,387.24 0.00
01.04.06
RIEGO RENDIMIENTO C/CISTERNA
CAP=2000 GLP
m3 45,579.38 45,579.38 0.00
01.04.07
ESPARCIDO Y COMPACTADO DE AFIRMADO
E=020
m2 84,711.02 84,711.02 0.00
1.05
OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE
DRENAJE
01.05.01
CUNETAS DE DRENAJE LONGETUDINAL
(1.00x0.50m)
01.05.01.01
CONFORMACION DE CONETAS CON
MATERIAL SUELTO
m3 2,232.22 2,232.22 0.00
01.05.01.02
CONFORMACION DE CONETAS EN ROCA
SUELTA
m3 317.26 317.26 0.00
01.05.01.03
REFINE Y NIVELACION DE CUNETAS EN
ROCA SUELTA
m 17,956.61 17,956.61 0.00
01.05.01.04
LIMPIEZA DEL MATERIAL RESULTANTE EN
VOLADURA F.E=1025
m3 396.57 396.57 0.00
01.05.02
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE
CONCRETO
01.05.02.01
ALCANTARILLAS DE CONCRETO
T1(1.00X0.50m)-06UND
01.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 300.64 263.06 37.58
01.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 115.20 100.80 14.40
01.05.02.01.03
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURA
m3 213.12 187.18 25.94
01.05.02.01.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE @
30MT
m3 360.77 315.67 45.10
01.05.02.01.05
PISO DE MANPOSTERIA (CONCRETO
FC=140KG/CM2) +30%P.M.
m3 115.20 100.80 14.40
01.05.02.01.06 CONCRETO FC=140kg(cm2 -SOLADO m3 17.45 15.27 2.18
01.05.02.01.07 CONCRETO FC=210kg/cm2 m3 73.78 64.56 9.22
01.05.02.01.08
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO Y
ALA
m2 440.19 385.17 55.02
01.05.02.01.09 ACERO REFUERZO FY=4.200kg/cm2 kg 4,841.66 4,236.45 605.21
01.05.02.01.10
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO
m3 118.00 103.25 14.75
01.05.03 CONSTRUCCION DE BEDENES
01.05.03.01 BADEN TIPO I (6.00x6.00m)-30UND
01.05.03.01.01 DESVIO DE AGUA und 60.00 48.00 12.00
01.05.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,350.00 1,080.00 270.00
01.05.03.01.03
ESTRUCTURAS
m3 648.00 518.40 129.60
01.05.03.01.04
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO
m3 1,080.00 864.00 216.00
01.05.03.01.05
FC=140kg/cm2+30%P.M.)
m3 594.00 475.20 118.80
01.05.03.01.06 CONCRETO FC=210kg(cm2 m3 216.00 172.80 43.20
01.05.03.01.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
MUROS
m2 405.00 324.00 81.00
01.05.03.01.08 JUNTA DE DILATACION m 180.00 0.00 180.00
01.05.03.02 BADEN TIPO II (6.00x6.00m)03UND
01.05.03.02.01 DESVIO DE AGUA und 3.00 1.00 2.00
01.05.03.02.03
ESTRUCTURAS
m3 108.00 36.00 72.00
01.05.03.02.04
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO
m3 180.00 60.00 120.00

01.05.03.02.05
FC=140kg/cm2+30%P.M.)
m3 102.60 34.20 68.40
01.05.03.02.06 CONCRETO FC=210kg(cm2 m3 36.00 12.00 24.00
01.05.03.02.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
MUROS
m2 71.70 23.90 47.80
01.05.03.02.08 JUNTA DE DILATACION m 30.00 0.00 30.00
1.06 SEÑALIZACION VRTICAL
01.06.01
SEÑALES INFORMATIVAS (1.20x0.709-
09UND
01.06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO NORMAL m2 22.95 22.95 0.00
01.06.01.02
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE
OBRAS DE ARTE
m2 6.98 6.98 0.00
01.06.01.03
EXCAVACION MANUAL PARA
ESTRUCTURAS
m3 3.15 3.15 0.00
01.06.01.04
ELININACION DE MATERIAL EXCEDENTE @
30MT
m3 3.94 3.94 0.00
01.06.01.05
CONCRETO CICLOPEO F´C=140kg/cm2 +
30%P.M.
m3 3.31 3.31 0.00
01.06.01.06 CONCRETO F´C=175kg/cm2 POSTES m3 1.42 1.42 0.00
01.06.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 36.18 36.18 0.00
01.06.01.08 ACERO DE REFUERZO FY=4200kg/cm2 kg 95.61 95.61 0.00
01.06.01.09 PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 29.16 29.16 0.00
01.06.01.10
SUM. Y COLOCACION SEÑAL 1.20x0.70(INC.
PINTURA)
und 9.00 9.00 0.00
01.06.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS - 06UND
01.06.02.02
OBRAS DE ARTE
m2 2.00 2.00 0.00
01.06.02.03
ESTRUCTURAS
m3 1.40 1.40 0.00
01.06.02.04
30MT
m3 1.75 1.75 0.00
01.06.02.05
30%P.M.
m3 1.47 1.47 0.00
01.06.02.10
PINTURA)
und 8.00 8.00 0.00
01.06.03 SEÑALES PREVENTIVAS (0.60x0.60)-71UND
01.06.03.02
OBRAS DE ARTE
m2 17.75 17.75 0.00
01.06.03.03
ESTRUCTURAS
m3 12.43 12.43 0.00
01.06.03.04
30MT
m3 15.53 15.53 0.00
01.06.03.05
30%P.M.
m3 13.05 13.05 0.00
01.06.03.10
PINTURA)
und 71.00 71.00 0.00
01.06.04 HITOS KILOMETRICOS 21UND
01.06.04.02
OBRAS DE ARTE
m2 5.25 5.25 0.00
01.06.04.03
ESTRUCTURAS
m3 2.63 2.63 0.00
01.06.04.04
30MT
m3 3.28 3.28 0.00

01.06.04.05
30%P.M.
m3 2.19 2.19 0.00
01.06.04.09 PINTURA ESMALTE EN HITOS m2 72.83 72.83 0.00
01.06.04.10 COLOCACION DE HITOS KILOMETRICOS und 21.00 21.00 0.00
1.07 MITIGACIONAMBIENTAL Y SEGURIDAD
01.07.01 ACTIVIDADAMBIENTAL
01.07.01.01
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE
MATERIAL EXCEDENTE
m3 675.91 675.91 0.00
01.07.01.02 ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS ha 0.15 0.15 0.00
01.07.01.03
RESTAURACION DE AREAS ACUPADAS
PARA CAMPAMENTO Y MAQUINARIA
ha 0.97 0.97 0.00
01.07.01.04 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL ev 4.00 4.00 0.00
01.07.01.05 PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL und 6.00 6.00 0.00
01.07.01.06 REVEGETACION DE AREA CRITICO ha 1.41 1.41 0.00
01.07.02 SEGURIDAD
01.07.02.01
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION
PERSONAL
gbl 1.00 1.00 0.00
01.07.02.02
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION
COLECTIVA
gbl 1.00 1.00 0.00
01.07.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gbl 1.00 1.00 0.00
1.08
PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE
CALIDAD
0.00 0.00
01.08.01
ENSAYO DE MECANICA DE SUELOS-
MATERIAL AFIRMADO
gbl 1.00 1.00 0.00
01.08.02
PRUEBAS DE COMPACTACION EN
AFIRMADO C/0.25KM
und 72.00 72.00 0.00
01.08.03
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO
FC=140KG/CM2, FC=170KG/CM2,
FC=210KG/CM2 Y FC=280KG/CM2
und 1.00 1.00 0.00
01.08.04
PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO
(PRUEBA A LA COMPRENCION SIMPLE
und 75.00 75.00 0.00
1.9
CAPACITACION DE LOS COMITÉ DE
MANTENIMIENTO Y SENSIBILIZACION
SOCIAL
01.09.01
CONSTITUCION Y CAPACITACION DE LOS
COMITES PARA LA CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO VIAL
gbl 1.00 1.00 0.00
1.10 FLETE
01.10.01
TRANSPORTE DE MATERIAL Y
HERRAMIENTAS A OBRA
gbl 1.00 1.00 0.00
1.11
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE
EXPOSICION A COVID-19
01.11.01 ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19
01.11.01.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA mes 7.00 7.00 0.00
01.11.01.02
LAVADOY DESINFECCION DE MANOS
(OBLIGATORIO)
mes 7.00 7.00 0.00
01.11.01.03
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL
CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
und 2.00 2.00 0.00
01.11.01.04
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD
DEL TRABAJADOR
mes 7.00 7.00 0.00
01.11.01.05 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL mes 7.00 7.00 0.00
01.11.01.06 MEDIDAS DE PREVENCION HABITUALES mes 7.00 7.00 0.00
01.11.01.07
VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
EN EL CONTEXTO DE COVID-19
und 1.00 1.00 0.00
01.11.02
EQUIPAMIENTO, PERSONAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.11.02.01 PROFECIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 7.00 7.00 0.00
01.11.02.02
EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA
SALUD
und 1.00 1.00 0.00

01.11.02.03 TRANSPORTE DE PERSONAL A OBRA und 1.00 1.00 0.00
01.11.02.04 PAGO DE PERSONAL PROFECIONAL mes 7.00 7.00 0.00
-
DESCRIPCION DE PARTIDAS ENECUTADAS ADICIONAL DE OBRA N°01
ITEM´S DESCRIPCION UNIDAD
METRADO
PROGRAMADO
METRADO
EJECUTADO
SALDO
POR
EJEC.
1 INFRAESTRUCTURA VIAL
1.4
SUPERFICIE DE RODADURA-PAVIMENTE
E=0.15M
1.4.8
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB
RASANTE EN LA ZONA DE CORTE
m3 87,311.66 87,311.66
0.00
1.05
OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE
DRENAJE
01.05.2
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE
CONCRETO
01.05.02.02
ALCANTARILLAS DE CONCRETO
TII(1.80x1.80)-01UND
01.05.02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 74.93 74.93 0.00
01.05.02.02.03
ESTRUCTURA
m3 94.31
10.04 84.27
01.05.02.02.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
@30MT
m3 117.89 117.89
0.00
01.05.02.02.05
FC=140kg/cm2+30%P.M.)
m3 3.88 3.88
0.00
01.05.02.02.06 CONCRETO FC=140kg/cm2-SOLADO m3 2.01 2.01 0.00
01.05.02.02.07 CONCRETO FC=210kg/cm2 m3 23.22 23.22 0.00
01.05.02.02.08
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO Y
ALA
m3 116.52 116.52
0.00
01.05.02.02.09 ACERO DE REFUERZO FY=4200kg/cm2 kg 1,943.50 1,943.50 0.00
01.05.02.02.10
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO
m3 83.18 83.18
0.00
01.05.03 CONSTRUCCION DE BEDENES
01.05.03.01 BADEN TIPO I(6.00x6.00m) - 18 UND
01.05.03.01.09 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE m3 265.25 265.25 0.00
01.05.03.01.10
@30MT
m3 745.56 745.56
0.00
01.05.03.02 BADEN TIPO II (10.00x6.00m) - 03UND
01.05.03.02.01 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE m3 23.70 23.70 0.00
01.05.03.02.02
@30MT
m3 59.63 59.63
0.00
01.05.04
MURO DE SOSTENIMIENTO EN BADEN
(ENRROCADO)
01.05.04.01 EXCAVACION PREVIA A LA CIMENTACION m2 113.70 113.70 0.00
01.05.04.02
REMOCION YPREPARACION DE ROCAS EN
CANTERA
m2 251.52 251.52
0.00
01.05.04.03 SELECCIÓN Y CARGUIO DE ROCAS m3 251.52 251.52 0.00
01.05.04.04
TRANSPORTE DE ROCAS DM=3.5 KM PARA
ENCOFRADO
m3 314.39 314.39
0.00
01.05.04.05 ACOMODO DE ROCAS m3 251.52 251.52 0.00
01.05.04.06
MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON MORTERO
1:4
m3 19.16 19.16
0.00
DESCRIPCION DE PARTIDAS DE MAYORES METRADOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
METRADO
PROGRAMADO
METRADO
EJECUTADO
SALDO
POR EJEC.
03.00.00 Movimientode Tierras
03.01.00 Corte en material suelto c/maquinaria m3 11937.1 11937.1 0.00
03.02.00 Corte roca suelta: peroracion y disparo m3 1239.73 1239.73 0.00
03.03.00
Corte roca suelta: excavacion, desquinche y
peinado de talud
m3 1239.73 1239.73
0.00
03.04.00
Eliminacion de material excedente al dm (del
corte max 1.5km)
m3 19753.5 19753.5
0.00
3.10. CUADERNO DE OBRA:
Durante la ejecución de la Obra se han anotado las diferentes Ocurrencias, órdenes,
autorizaciones y respuestas a las consultas planteadas por el contratista mediante el Cuaderno
de Obra, habiéndose utilizado 02 cuadernos de obra. En cumplimiento del Artículo 194.del
Reglamento - Cuaderno de Obra
3.11. PRUEBAS Y CONTROLES
Se han realizado las diferentes pruebas para el control:
 Ensayo de Mecánica de Suelo – Material Afirmado
 Prueba de Compactación en Afirmado C/0.250km
 Diseño de Mezcla de Concreto fc=140kg/cm2, fc=210km/cm2 y fc=280kg/cm2
 Prueba de Calidad de Concreto (Prueba a la Compresión).
3.12. MODIFICACIONES DEL PROYECTO
Se han realizo modificaciones aprobación de prestación Adicional N°01, el ejecutor
de obra, dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, requirió a la
Entidad la aprobación de la primera ampliación de plazo de ejecución de obra por 30
días calendarios, argumentado que las partidas involucrada en la Prestación
Adicional N°01 y la demora en su aprobación, habían generado alteraciones de la
Ruta crítica deprogramacióndeobraconlos consecuentesatrasos. En consecuencia,
la supervisión aprueba por los causales generados con la pandemia COVD-19 por
efecto de la paralización de Obra Generada por el estado de emergencia, Decreto
Supremo N°088-2020-SA, que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional, la
supervisión recomendó a la Entidad el reconocimiento de 30 días calendario, a cuyo
trámite, el contratante, Emite la REOLUCION DE ALCALDIA, acogiendo y aprobando
la AMPLIACION DE PLAZO N°01 por 30 días calendarios, autorizado su
implementación de obra y extendido el plazo de ejecución del mismo hasta 02 de
marzo del 2021, y el contratista solicita suspensión de ejecución de obra temporal
por 41 días calendarios, por causales de lluvias torrenciales, la nueva fecha de
término de termino de ejecución de obra hasta el 13 de abril del 2021.
El Expediente Técnico contractual contempla las siguientes componentes de la
prestación de adicionales. Sin embargo, con la Carta N° 024-2020-CA-LEPA/RL con

la Fecha 24 de noviembre del 2020 solicita a la Supervisión para la Evaluación y
Aprobación de las prestaciones Adicionales los siguientes componentes:
INFRAESTRUCTURA VIAL
SUPERICIE DE RODADURA- CARPETA DE AFIRMADO E=0.15M
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE
OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO
ALCANTARILLAS DE CONCRETO TII (1.80Xl.80m) - 01 UND
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE@ 30MTS
PISO DE MANPOSTERIA (CONCRETO FC=140 KG/CM2+30%P.M.
CONCRETO F'C = 140 kg/cm2 - SOLADO
CONCRETO F'C = 210 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO Y ALA
ACERO DE REFUERZO FY=4,200 kg/cm2
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
CONSTRUCCION DE BADENES
BADEN TIPO I (6.00X6.00m) - 18 UND
DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE@ 300 MTS.
BADEN TIPO II (10.00X6.00m)-03UND
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE @ 300 MTS.
MURO DE SOSTENIMIENTO EN BADEN (ENRROCADO)
EXCAVACION PREVIA A LA CIMENTACION
REMOCION Y PREPARACION DE ROCAS EN CANTERA
SELECCION Y CARGUIO DE ROCAS
TRANSPORTE DE ROCAS DM=3.5 KM PARA ENROCADO
ACOMODO DE ROCA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON MORTERO 1:4
Conforme al marco legal del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), formulo
consulta al proyectista, respecto a Item 1.4 SUPERICIE DE RODADURA-PAVIMENTO
E=0.15M, 1.5 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO, 1.5.3
CONSTRUCCION DE BADES, 1.5.4 MURO DE SOSTENIMIENTO EN
BADEN (ENRROCADO), donde se establece: «...Se deberá diseñar un número mínimo
de dos unidades en paralelo para permitir la operación en una de las unidades

mientras se remueve el lodo de la otra...», puntualizando que la disposici6n de las
estructuras de las obras de arte proyectados, no acogen las recomendaciones de la
NORMA de la Infraestructura Vial del Reglamento Nacional de Edificaciones y
Ministerio de Transporte MTC.
Posteriormente, la entidad o el proyectista acogiendo las gestiones anteriores,
formula el Expediente de prestaciones adicionales N° 01 por causal de obras
complementarias y mayores metrados con deductivos vinculantes, considerando
ademásla implementación de la NORMA MTC, recomendando ala Entidad APROBAR
el referido expediente complementario por una valuación de DOCIENTOS VEINTE
SIETE MIL, DOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 97/100 SOLES (S/. 227,277.97), con
la finalidad de garantizar el funcionamiento del proyecto en la etapa de operación y
mantenimiento, teniendo en cuenta el siguiente resumen presupuestario
Valuación de obras complementarias Adicional N°01 S/. 169,060.23
Valuación de obra deductivo vinculante N°01 S/. - 133,855.70
Valuación de mayores metrados con deductivos vinculantes S/. 192,073.44
S/. 227,277.97
Al respecto, la Entidad previa consulta a la oficina de planificaci6n y presupuesto,
aprueba la solicitud de Mayores Metrados y Adicionales, recomendando al
proyectista atender optimizaciones técnicas específicamente en las construcciones
de obras de arte y mayores cortes en mención, cuyas variaciones presupuestales
deberán enmarcarse dentro del manta de financiamiento.
A su vez, el ejecutor de obra en consulta con su especialista residente de obra,
recomienda la implementaci6n de muros de protección de las badenes solo
enrocados con boloneria de piedras, en las tramos I y III, en tanto recomienda hasta
tres obras de arte realizar sus enrocados en las badenes solicitados en algunas
badenes se requiere construir sus disipadores en las salidas con concrete cicl6peo.
De la revisión técnica del documento en referencia, esta supervisión acoge las
recomendaciones del Ejecutor de Obra y traslada a la Entidad su contenido para que
en coordinaci6n con el proyectista y la entidad pueda implementarse en el
expediente complementario que contemple las optimizaciones técnicas.
De las gestiones anteriores, la entidad y el proyectista nuevamente remite a la
Entidad el Expediente de Prestaciones Adicionales N° 01 par causal de obras
complementarias y mayores metrados con deductivos vinculantes, atendiendo las
siguientes consideraciones:
1. Prestaciones adicionales por causal de obras complementarias
INFRAESTRUCTURA VIAL
SUPERICIE DE RODADURA-CARPETA DE AFIRMADO E=0.5M
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE

OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO
ALCANTARILLAS DE CONCRETO TII (1.80Xl.80m) - 01 UND
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE@ 30MTS
PISO DE MANPOSTERIA {CONCRETO FC=140 KG/CM2+30%P.M.
CONCRETO F'C = 140 kg/cm2 - SOLADO
CONCRETO F'C = 210 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO Y ALA
ACERO DE REFUERZO FY=4,200 kg/cm2
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
CONSTRUCCION DE BADENES
BADEN TIPO I (6.00X6.00m) - 18 UND
BADEN TIPO II (10.00X6.00m)-03UND
MURO DE SOSTENIMIENTO EN BADEN (ENRROCADO)
EXCAVACION PREVIA A LA CIMENTACION
REMOCION Y PREPARACION DE ROCAS EN CANTERA
SELECCION Y CARGUIO DE ROCAS
TRANSPORTE DE ROCAS DM=3.5 KM PARA ENROCADO
ACOMODO DE ROCA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON MORTERO 1:4
Se estima una valuación de hasta TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TRENTA
Y TRES CON 66/100 SOLES (S/. 361,133.66), para atender las referidas obras
complementarias.
La valuación presupuestaria evidencia un costo de (-) CIENTO TRENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 70/100 SOLES (S/. -133,855.70), para
atender mayores metrados con deductivos vinculantes.
El resumen propuesto de las estimaciones presupuestarias de la prestación
Adicional N°01 se Expone en lo siguiente detalle:
Presupuesto del Contrato Inicial S/. 2, 495,501.74
Presupuesto Plan Covid-19 S/. 50,000.00
Nuevo Presupuesto Contractual (A) S/. 2, 545,501.74

Presupuesto de Mayores Metrados S/. 192,073.44
Presupuesto de Prestación Adicional N°01 S/. 169,060.23
Presupuesto de Deductivo Vinculante S/. – 133,855.70
Presupuesto de los Adic.y Myores M. (B) S/. 227,277.97
PRESUPUESTO TOTAL (A+B)S/. 2, 772,779.71
3.13. MONTO TOTAL DE INVERSION
3.13.1. DE LAS VALORIZACIONES DEL COMTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES
Se procedió a la elaboración de las planillas de metrados donde se presentaron 08
valorizaciones de la obra principal con los metrados ejecutados al 100%.
1. AVANCE FISICO DE OBRA
Resumen del avance físico ejecutado desde 06 de Julio del 2020, hasta el 13 de
Abril del 2021, fueron valorizadas con los siguientes detalles:
OBRA PRINCIPAL
N° DESCRIPCION MES AVANCE %
AVENCE ACUMULADO %
ACUMULADO ACUMULADO
1 VALORZACION N°01 jul-20 134,910.70 5.30% 134,910.70 5.30%
2 VALORZACION N°02 ago-20 309,837.08 12.17% 444,747.78 17.47%
3 VALORZACION N°03 sep-20 231,487.85 9.09% 676,235.64 26.57%
4 VALORZACION N°04 oct-20 389,585.19 15.30% 1,065,820.82 41.87%
5 VALORZACION N°05 nov-20 182,716.10 7.18% 1,248,536.92 49.05%
6 VALORZACION N°06 dic-20 421,420.48 16.56% 1,669,957.41 65.60%
7 VALORZACION N°07 feb-21 388,166.18 15.25% 2,058,123.59 80.85%
8 VALORZACION N°08 mar-21 343,574.45 13.50% 2,401,698.04 94.35%
PRESUPUESTO TOTAL 2,401,698.04
ADICIONAL DE OBRA N°01
N° DESCRIPCION MES AVANCE %
AVENCE %
ACUMULADO ACUMULADO
1 VAL. N°01 del Adicional N°01 Feb-20 117,132.52 4.60% 117,132.52 4.60%
2 VAL. N°02 del Adicional N°01 Mar-21 49,880.26 1.96% 167,012.78 6.56%
TOTAL ADICIONAL 167,012.78
MAYORES METRADOS
N° DESCRIPCION MES AVANCE % AVENCE %

ACUMULADO ACUMULADO
1
VAL. N°01 del Mayores
Metrados
Feb-21 192,073.44 7.55% 192,073.44 7.55%
TOTAL ADICIONAL 192,073.44
N° RESUMEN DE VALORIZACIONES MONTO %
1 RESUMEN DE VAL. DE OBRA PRINCIPAL 2,401,698.04 94.35%
2 RESUMEN DE VAL. DE ADICIONAL DE OBRA 01 167,012.78 6.56%
3 RESUMEN DE VAL. DE MAYORES METRADOS 192,073.44 7.55%
TOTAL DE VALORIZACIONES 2,760,784.26 108.46%
2.- AVANCE FINANCIERODE LA OBRA
El reporte financiero de las valorizaciones pagadas ascienden a una suma de S/. 2,
760,786.79 (Dos Millones Setecientos Sesenta Mil, Setecientos Ochenta y Seis con
79/100 soles).
VALORIZACIONES PAGADAS DE OBRA PRINCIPAL
Valorizaciones
Amortizacion
de
Adelantos
Valorizacion
Neta
(VN)
Reintegro
a
Reconocer
Fondo
de
Garantia
Otras
Deducciones
(E)
NETO PAGADOS/. Numero de Factura
N°
Monto S/. Gastos
de Lict.
Y Pub.
Multa
Efectivo IGV SUB TOTAL N° Fechade
Cobranza
A B VN=A-B REI FG VN+REI-FG-E 18% ST
1 114,331.10 114,331.10 2,629.62 97,518.30 17,553.29 115,071.59 E001-4 31/08/2020
2 262,573.80 262,573.80 6,564.34 223,961.37 40,313.05 264,274.42 E001-6 21/09/2020
3 196,176.14 196,176.14 5,100.58 55,132.55 9,923.86 65,056.41 E001-7 26/10/2020
4 330,156.95 330,156.95 9,904.71 147,653.68 26,577.66 174,231.34 E001-9 26/11/2020
5 154,844.15 154,844.15 4,800.17 74,295.53 13,373.20 87,668.73 E001-10 15/12/2020
6 357,136.00 357,136.00 13,571.17 173,680.24 31,262.44 204,942.68 E001-11 17/02/2021
7 328,954.39 328,954.39 15,789.81 239,103.71 43,038.67 282,142.38 E001-15 23/03/2021
8 291,164.79 291,164.79 13,684.74 178,061.28 32,051.03 210,112.31 E001-16 28/05/2021
TOTAL 2,035,337.32 2,035,337.32 72,045.14 1,189,406.66 214,093.20 1,403,499.86
VALORIZACIONES PAGADAS DE ADICIONAL DE OBRA N°01
Valorizaciones
Amortizacion
de
Adelantos
Valorizacion
Neta
(VN)
Reintegro
a
Reconocer
Fondo
de
Garantia
Otras
Deducciones
(E)
N° Monto S/.
Gastos
de Lict.
Y Pub.
Multa Efectivo IGV
SUB
TOTAL
N° Fechade
Cobranza

A B VN=A-B REI FG VN+REI-FG-E 18% ST
1 99,264.85 99,264.85 1,488.97 99,264.85 17,867.67 117,132.52 E001-14 25/03/2021
2 42,271.41 42,271.41 591.80 42,271.41 7,608.85 49,880.26 E001-15 28/05/2021
TOTAL 141,536.26 141,536.26 2,080.77 141,536.26 25,476.52 167,012.79
ADELANTOS PAGADOS
ADELANTOS NETO PAGADO S/. FACTURA
TOTAL Fecha de
OTORGADOS Sub Total IGV PAGADO No Cobranza
ADELANTO DIRECTO 317,224.80 57,100.46 374,325.26 E001-3 25-jul-20
ADELANTO DE MATERIALES 528,708.00 95,167.44 623,875.44 E001-5 08-sep-20
TOTAL 845,932.80 152,267.90 998,200.70
Costo de Obra TotalValorizado : S/. 2, 760,784.26
Reajustes : S/. 70,591.52
CostoTotal (A) : S/. 2,831,378.31
Total ValorizacionesPagadasconIGV (B) : S/. 2, 760,786.79
Saldoa Pagar al Contratista (A-B) 70,591.52
3.14. DE LOS REINTEGROS DE CONTRATO PRINCIPAL
Se reajustan de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Ley N°21825, el Decreto
Supremo N°011-79-VC del 01 de marzo de 1979 y disposiciones ampliatorias y
modificatorias.
Y el DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Artículo 195. Reajustes
En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K”
conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de
VALORIZACIONES PAGADAS PÓR MAYORES METRADOS
Valorizaciones
Amortizacion
de
Adelantos
Valorizacion
Neta
(VN)
Reintegro
a
Reconocer
Fondo
de
Garantia
Otras
Deducciones
(E)
N°
Monto S/.
Gastos
de
Lict. Y
Pub.
Multa
Efectivo IGV
SUB
TOTAL
N°
Fechade Cobranza
A B VN=A-B REI FG
VN+REI-
FG-E 18% ST
1 162,774.10 162,774.10 2,881.10 162,774.10 29,299.34 192,073.44 E001-12 19/02/2021
TOTAL 162,774.10 162,774.10 2,881.10 162,774.10 29,299.34 192,073.44

Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación
final sin reconocimiento de intereses.
a. Del Reajuste.
El reajuste bruto de cada valorización se determinó mediante la fórmula:
Reintegro = Valorizaciones (K-1)
b. De la comparación de Reintegros
Para el reconocimiento de reintegros se ha aplicado el Artículo 7mo. Del D.S. N°011-79-
VC, que establece las normas para obras atrasadas, obras adelantadas; comparando
con el acumulado de reintegros ejecutados, por las valorizaciones realmente
ejecutadas, con el acumulado de reintegros programados, por las valorizaciones
programadas.
Las Valorizaciones Programadas Mensuales se hanobtenido del calendario Actualizado
Valorizado de Avance de Obra a la última ampliación de plazo aprobado (CAVAO).
De acuerdo con esta comparación se tiene lo siguiente:
3.15. DE LOS ADELANTOS
3.15.1. DEL ADELANTO DIRECTO
Que, con la fecha 24 de Julio del 2020 se otorgó al contratista por concepto de
Adelanto Directo la suma de S/. 317,224.80 sin IGV.
Según Artículo 172 Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado
a. Amortización de Adelanto Directo
El Adelanto Directo se amortizo al 100% en val. N01, Val.N°02, Val. N°03, Val. N°04,
Val. N°05, Val. N°06, Val. N°07 y Val. N°08, por solicitud formal del CONSORCIO
ANCHIHUAY.
Monto de Adelanto Directo : S/. 317,224.80
Monto Amortizado : S/. 317,224.80
Saldo por Amortizar : S/. 0.00
b. Deducción de Reintegro que No Corresponde por Adelanto Directo.
Se procedió al cálculo de la deducción de reintegro que no corresponde porAdelanto
Directo, utilizando los procedimientos indicados en el D.S. N°011-79-VC, es decir:
ReintegroRecalculadosAcumulados = S/. 59,825.46
Reintegros Pagado = S/. 0.00
Saldoa Favor del Contratista = S/. 59,825.46 sin IGV

VRC = V x K – A x V/C (K/Ka-1)
Como resultado de este cálculo se tiene:
R.M.N°050-87-VC publicado en el Diario Oficial EL PERUANO el 09 de febrero de 1987
3.15.2. DEL ADELANTO PARA MATERIALES
a. Amortización de Adelanto de Materiales
Artículo 183. Amortización de Adelantos
183.1. La amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos
proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.
183.2. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realiza de acuerdo
conlo dispuesto enel Decreto Supremo No 011-79-VCy sus modificatoria, ampliatorias
y complementarias.
183.3. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto
se toma en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al
contratista y/o en la liquidación del contrato.
En concordancia con lo establecido en las Bases, habiéndose otorgado el Adelanto para
Materiales (EL 20%) en el Segundo mes de avance de obra, 08 setiembre del 2020, el
Adelanto para Materiales fue Amortizado a partir de esta; N°03, Val. N°04, Val. N°05,
Val. N°06, Val. N°07 y Val. N°08,
Según los Comprobantes de Pago y Valorizaciones Tramitadas por la supervisión, el
Contratista ha Amortizado el 100% por el Adelanto para Materiales por la suma de S/.
528,708.00 (sin IGV)
Monto de Adelanto de Materiales : S/. 528,708.00
Monto Amortizado : S/. 528,708.00
Saldo por Amortizar : S/. 0.00
b. Deducción de Reintegro que No Corresponde por Adelanto de Materiales.
Según los Comprobantes de Pago y Valorizaciones Tramitadas, el monto por
deducción del adelanto para materiales es:
𝐃 = 𝐀 ∗
(𝐈𝐦𝐨 − 𝐈𝐦𝐚)
𝐈𝐦𝐨
𝐱
Total Deduccióndescontada = S/. 0.00
Total DeducciónRecalculada = S/. 4,318.36
Saldopor deducir = S/. 4,318.36 Sin IGV
Total Deduccióndescontada = S/. 0.00
Total DeducciónRecalculada = S/. 12,863.19
Saldopor descontara favorde laEntidad = S/. 12,863.19 Sin IGV

El ARTICULO 1 del D.S.N°022-80-VC “Aclara y Modifica algunas aspectos normativos del D.S.N°011-
79-VC.
3.16. MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO N°01
La Entidad otorgo diversas ampliaciones de plazo (n°01 la cual de acuerdo con los
artículos 260° y 261° y 201, corresponden Mayores Gastos Generales.
Considerando que se trata de una Obra Suma Alzada, se consideran los gastos
generales variables. Los mayores gastos generales variables se determinan al N° de
días de la Ampliación multiplicado por“GGVdiario”, salvo enel caso deampliaciones
de plazo por prestaciones de adicionales de Obra (donde no aplica).
𝐆𝐆𝐕 =
𝐆𝐆𝐕 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚
𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥
𝐱
𝐥𝐩
𝐥𝐨
lp, lo: Índice (39) del mes del causal y VR
REGLAMENTO LCE. Vigencia desde 30 de enero del 2019.
Aprob.: D.S. N°344-218-EF Modificado.:D.S.N°377-2019-EF
3.17. MULTAS
En esta obra se aplicó penalidad establecida en el Artículo 222° del Reglamento:
3.18. LIQUIDACION FINAL DE OBRA
En base a todo lo expuesto se determina como resultado de la LIQUIDACION FINAL
de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO
EMPALME PE 28 I KM 70+300 – MIRAFLORES – ISOQASA; RAMAL IRÁN –
MIRAFLORES Y CCOLLPAPAMPA – ISOQASA, DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY – LA
MAR – AYACUCHO”, Lo siguiente:
El costo final de la Obra Asiendo a la sume de:
Costo de Obra TotalValorizado : S/. 2, 760,784.26
Reajustes : S/. 70,591.52
 En soles S/. 2, 831,378.31 (incluidoI.G.V.)
I.G.V.))
Total M.G.G. pagadas = S/. 0.00
Total M.G.G. a reconocer = S/. 0.00
Saldoa favor del contratista = S/. 0.00
Total MultaDescontada = S/. 0.00
Total MultaDescontar = S/. 0.00
Saldopor descontara favorde laEntidad = S/. 0.00

CostoTotal (A) : S/. 2, 831,378.31
Total ValorizacionesPagadasconIGV (B) : S/. 2, 760,786.79
Saldoa Pagar al Contratista (A-B) 70,591.52
El Resultado de la liquidación final de contrato que se presenta en el cuadro
adjunto determina:
4. CONCLUSIONES
El Costo final del contrato de Obra determina S/. 2, 831,378.31 (Dos Millones,
Ochocientos Treinta y Uno Mil, Trecientos Setenta y Ocho con 31/100 soles),
La liquidación final del contrato de Obra determina un saldo a favor del contratista
de S/. 70,591.52 (Setenta Mil, Quinientos Noventa y Uno con 52/100 soles),
El contratista debe mantener vigente la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato
hasta la liquidación final quede aprobado
5. RECOMENDACIONES
REGLAMENTO LCE. Vigencia desde 30 de enero del 2019. Aprob.: D.S. N°344-218-EF
Modificado.: D.S.N°377-2019-EF
 De acuerdo al Artículo 209° del REGLAMENTO el contratista tiene 60 días
Calendarios, el plazo para presentar la LIQUIDACION FINAL es de 60 días
Naturales 0 1/10 del plazo vigente de ejecución (plazo ampliado) de la obra, que
resulte mayor. Ejemplo
Plazo contractual : 90 días calendarios
Ampliación de plazo : 15 días calendarios
Plazo vigente : 105 días calendarios
Plazo para liquidar. 1/10(105)=10.5 d.c. < 60 d.c Plazo mayor=60 d.c.
 presentada la liquidación por el contratista, la Entidad debe pronunciarse dentro
de los 60 días siguientes. De no aprobarla puede:
a.- observar la liquidación del contratista, la cual debe ser notificado al
contratista por escrito (carta), con los sustentos y/o cálculos detallados
1.0 Saldo a Favor del contratista S/. 70,591.52 (incluido I.G.V.)

b.- Elaborar otra, es decir la Entidad hace su propia liquidación final (de acuerdo
con el artículo 42 de la Ley, la Entidad debe emitir resolución o acuerdo
fundamentado y notificar al contratista)
En ambos casos el contratista debe ser notificado dentro del plazo determinado, caso
contrario,si la notificación es despuésdel citado plazo estaríamosante una notificación
extemporánea y la liquidación presentada por el contratista se considera consentida.

INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA

More Related Content

What's hot

Recently uploaded

INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA