• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Anexo b contrato de obra a precio alzado pec ix
 

Anexo b contrato de obra a precio alzado pec ix

on

  • 1,911 views

contrato de obra pec x

contrato de obra pec x

Statistics

Views

Total Views
1,911
Views on SlideShare
1,911
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • les recomiendo el siguiente sitio:
    https://www.contratosfacil.com/category/Negocio/50f978b6a778f/Laboral-
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Anexo b contrato de obra a precio alzado pec ix Anexo b contrato de obra a precio alzado pec ix Document Transcript

    • ANEXO B CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADOCONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO, QUE CELEBRAN POR UN PARTE, ELCONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL O ASOCIACIÓN DE PADRES DEFAMILIA DE LA ESCUELA __________________________________ REPRESENTADAPOR EL C. PROFESOR (A) _______________________________ DIRECTOR DE LAESCUELA Y EL (LA) PRESIDENTE O TESORERO (A)_______________________________ DEL MISMO, QUE EN LO SUCESIVO SEDENOMINARÁN COMO “EL CONSEJO” Y POR OTRA PARTE, EL C.______________________________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SEDENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTESDECLARACIONES Y CLÁUSULAS: DECLARACIONESI.- DECLARA “EL CONSEJO” QUE:1. Como parte de sus atribuciones se encuentra considerada la facultad de asignación y contratación para la construcción de ________________________________________ para___________________________________________________, a ejecutarse en la escuela_____________________________________________________ ubicada en ___________________________________________________________del municipio de___________________.2. Para cumplir con el propósito anterior, cuenta con los recursos económicos otorgados por el “Programa Escuelas de Calidad” para la realización de la obra y con la autorización del IEIFE.3. Se adjudicó a “El Contratista” la obra materia de este contrato, mediante procedimiento de invitación a cuando menos tres prestadores de servicio de acuerdo con el acta de adjudicación número____de fecha______________________________.4. Su domicilio se encuentra en____________________________________del municipio de____________________.II.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:1. Es de nacionalidad mexicana, y se identifica plenamente con credencial de elector con fotografía número_____________ con domicilio fiscal el ubicado en: _______________ _____________________________________del municipio de___________________. 1/4NOTA: El presente documento es una muestra que puede ser modificada según las necesidades,para que el proveedor la extienda y la entregue en hoja membretada, como garantía del serviciocontratado.
    • ANEXO B2. Cuenta con la experiencia, capacidad técnica, infraestructura necesaria, solvencia económica, organización y elementos suficientes para llevar a cabo fiel y exactamente la ejecución de los trabajos a que se refiere este contrato.3. Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las autorizaciones y registro respectivos.4. Reconoce que el presente contrato y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones así como tener la facultad y capacidad para celebrarlo.5. Que su domicilio está ubicado en:___________________________________________________________________________________________________________________Expuesto lo anterior, los contratantes se sujetan al tenor de las siguientes: CLÁUSULASPRIMERA. Objeto: “El Consejo” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga arealizar hasta su total terminación, la construcción de __________________________________________________________________con una superficie de _____m2 en laescuela ___________________________________de la colonia_____________municipiode__________________. Que se realizará de acuerdo al plano, diseño y proyecto deconstrucción que el “El Contratista” presentará al “El Consejo” quien previamentedeberá aprobar por escrito y que se anexa al presente contrato.SEGUNDA. Precio. El precio de la obra lo fijan las partes de común acuerdo en lacantidad total de $ _______ (_____________________________________________).con el impuesto al valor agregado ya incluido, debiendo “El Contratista” expedir a “Elconsejo” la factura correspondiente, la cual deberá contar con los elementos deexistencia y de validez que señalan las leyes fiscales. “El Consejo” entregará alconstructor la mitad el día en que éste apruebe por escrito el proyecto, diseño y plano dela construcción, obligándose a entregar a “El Contratista”, otro 25% de la otra mitadcuando la obra tenga un 80% de avance y el otro 25% cuando la obra esté completamenteterminada y entregada, debiendo el constructor hacer la entrega por escrito de la obraterminada.TERCERA. Forma de pago. Para el inicio de la obra “El Consejo” otorgará a “ElContratista” un anticipo de $ ________________________________________________(____________________________________) y el saldo en ministraciones de acuerdo al 2/4NOTA: El presente documento es una muestra que puede ser modificada según las necesidades,para que el proveedor la extienda y la entregue en hoja membretada, como garantía del serviciocontratado.
    • ANEXO Bavance de obra hasta la terminación de la misma, como se especifica en la cláusulaanterior.CUARTA.- Plazo. El plazo para la total terminación y entrega de los trabajos relacionadoscon el presente contrato es de _________ días naturales que iniciarán a partir de laentrega del anticipo.QUINTA.- Garantía. “El contratista” al término de la obra, entregará al “El Consejo”, lagarantía por escrito que lo compromete a usar los materiales con la calidad especificadaen albañilería y acabados, y la reparación de los defectos o vicios ocultos que pudieranresultar en el lapso de un año posterior a la entrega de la obra en términos de lo dispuestoque sobre el particular señala el Código Civil vigente para el Estado de San Luis Potosí.SEXTA.- Recepción de la obra. La recepción de la obra terminada tendrá lugar dentro delplazo previsto en la cláusula cuarta de este contrato. Una vez que “El Consejo” hayaverificado el total cumplimiento de las obligaciones asumidas por “El Contratista”, sesuscribirá un acta en la que se asiente la recepción de la construcción.SÉPTIMA.- Obligaciones. Durante la ejecución de la obra “El Contratista” se obliga a:A) Responder por la debida capacidad, profesionalismo y probidad de sus técnicos y trabajadores.B) El cumplimiento estricto de los planos, presupuesto plazo y demás documentos que regulen la correcta ejecución de la obra, así como la terminación y entrega de los mismos.C) Contar con el personal técnico profesional y capacitado en el lugar en que se lleva a cabo la obra, con el objeto de que exista una permanente vigilancia durante todo el proceso de construcción y se tomen las precauciones necesarias para evitar daños y perjuicios a terceros. En el caso de que existan, será responsabilidad de “El Contratista”.D) Acatar las disposiciones, sugerencias y recomendaciones del personal comisionado por la IEIFE, durante el desarrollo de las obras.E) El constructor y director de la obra es responsable de los accidentes y enfermedades de trabajo y de todas las prestaciones tanto laborales, civiles, penales o de otra índole para con los trabajadores que intervienen en la construcción.OCTAVA. Rescisión: El incumplimiento parcial o total en la ejecución de los trabajoscontratados que prorroguen su realización en el tiempo convenido o cualquier otra queimpida o haga más onerosa la ejecución, o en su caso, el no acatamiento de las 3/4NOTA: El presente documento es una muestra que puede ser modificada según las necesidades,para que el proveedor la extienda y la entregue en hoja membretada, como garantía del serviciocontratado.
    • ANEXO Bdisposiciones, sugerencias y recomendaciones del personal del IEIFE, comisionado parala supervisión de los trabajos, será causa de rescisión del contrato.NOVENA. Cláusula especial de comprobación. “El Contratista” entregará a “ElConsejo” las comprobaciones de gastos por medio de factura según se estipula en lascláusulas segunda, tercera y cuarta del presente contrato.DÉCIMA. Jurisdicción: para la debida interpretación y cumplimiento de las estipulacionescontenidas en este contrato, ambos contratantes se someten a la jurisdicción de lostribunales competentes, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., renunciando “Elcontratista” en forma expresa al fuero que pudiese corresponderle en razón de sudomicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.Leído que fue el presente instrumento, y enteradas las partes de su valor, fuerza legal yvalidez; lo ratifican y firman en ______________________________________________alos _____días del mes de______________________del año dos mil once. “El Consejo” “El Contratista” El director de la escuelaProf. El Presidente o Tesorero Testigos de asistencia Nombre y firma Nombre y firma 4/4NOTA: El presente documento es una muestra que puede ser modificada según las necesidades,para que el proveedor la extienda y la entregue en hoja membretada, como garantía del serviciocontratado.