20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

481 views
333 views

Published on

contrataciones del estado

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

  1. 1. ““Transparencia en las Políticas Públicas:Transparencia en las Políticas Públicas: Sistemas de Compras,Adquisiciones,Sistemas de Compras,Adquisiciones, Contrataciones y Concesiones Públicas”Contrataciones y Concesiones Públicas” - OBRAS PÚBLICAS -- OBRAS PÚBLICAS - Participantes : Héctor Inga Huamán PacoToledoYallico REPÚBLICAREPÚBLICA DEL PERÚDEL PERÚ Bogotá- Colombia- Agosto 2008
  2. 2. Agenda 2  Contexto en que se desarrolla la contratación de obras públicas  Obras Públicas  Marco Legal - Contratación  Régimen General  Regímenes Especiales  Procedimientos en el Régimen General  Ejecución por Administración Directa  Concesiones y Asociaciones Público Privadas  Marco legal  Concesiones  Asociaciones Público Privadas  Avances  Conclusiones
  3. 3. Contexto en que se desarrolla la contratación de obras públicas 3  Crecimiento económico sostenido del país en los 7 últimos años.  Incremento en la recaudación tributaria, resaltándose que en el periodo 2006 alcanzó aprox. 15%  Mayor asignación de recursos para inversión pública en los últimos tres años tuvo crecimientos significativos de 2.1 MM US$ en el 2006 a 4.9 MM US$ en el 2007 y 7.7 MM US$ en el 2008. A su vez, esta asignación se viene haciendo de manera descentralizada.  Se ha regulado el uso obligatorio del SEACE  Los proyectos pasa por un ciclo de evaluación en sus fases de pre inversión, inversión y post inversión.
  4. 4. Sistema Nacional de Inversión Pública 4
  5. 5. Efectos en la Contratación Pública 5 Efectos:  Presión de ejecutar un mayor número de obras, de manera descentralizada y en un tiempo muy breves  El acceso a la información, facilitó el incremento de las denuncias de irregularidades por parte de los medios de comunicación y la ciudadanía, generando en los operadores mayor celo en la toma de decisiones Acciones:  Emisión de diversas disposiciones o normas, orientadas a reducir procedimientos y tiempos de los procesos  Se incrementa el uso de modalidades de contratación como el “concurso oferta” o “llave en mano”  Se incrementa el requerimiento de los servicios de organismos internacionales, en la gestión de la contratación  Fortalecer la actuación preventiva del control, a través del Sistema Nacional de Control
  6. 6. Obras Públicas - Marco Legal 6
  7. 7. Obras Públicas - Marco Legal 7 RÉGIMEN NORMAS GENERAL • Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - LCyAE (Ley de Contrataciones del Estado) • Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ESPECIALES 1. Convenios Internacionales • Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones • Administración de Recursos, Costos Compartidos u otras Modalidades 2. Proceso Especial de Selección (PES) – Obras de Saneamiento 3. Proceso de Selección Abreviado – PSA – Shock de Inversiones; Plan de Emergencia de Desembalse Asistencial – ESSALUD 4. Exoneración a los alcances de LCyAE • Contrataciones relacionados con el Fenómeno El Niño • Contrataciones relacionados con el Fenómeno del Friaje 5. Proceso para atender la emergencia del Sismo de Ago.2007 6. Procedimiento Especial para PETROPERÚ
  8. 8. Ejecución de PSA, PSE, PFN 8 Tipo de Procesos / Modalidad Procesos Convocados Procesos Adjudicados % Monto Convocado Monto Adjudicado % ADP Por PSA 90 59 65.56 41,947,926.20 22,473,697.00 53.58 ADS Por PSA 297 174 58.59 40,773,595.27 17,470,280.11 42.85 CP Por PSA 61 29 47.54 119,091,175.37 33,842,513.55 28.42 LP Por PSA 162 92 56.79 1,060,982,590.91 402,296,056.76 37.92 MC Por PSA 92 48 52.17 3,022,554.01 1,252,141.01 41.43 PES 186 80 43.01 1,130,660,540.56 213,611,005.79 18.89 PFN 72 57 79.17 12,588,047.72 6,988,362.48 55.52 TOTALES 960 539 56.15 2,409,066,430.04 697,934,056.70 28.97 Tipo de Procesos / Modalidad Procesos Convocados Procesos Adjudicados % Monto Convocado Monto Adjudicado % ADP Por PSA 12 10 83.33 4,598,281.68 2,757,050.20 59.96 ADS Por PSA 47 27 57.45 5,295,947.16 2,527,285.81 47.72 LP Por PSA 2 1 50.00 46,314,681.04 13,915,822.12 30.05 MC Por PSA 5 0 .00 631,556.78 .00 .00 PES 8 2 25.00 23,256,265.34 875,470.18 3.76 TOTALES 74 40 54.05 80,096,732.00 20,075,628.31 25.06 Año 2007 Año 2008
  9. 9. Obras Públicas – Procedimiento en el Régimen General 9
  10. 10. Obras Públicas - Régimen GeneralObras Públicas - Régimen General Fases de la ContrataciónFases de la Contratación 10
  11. 11. Requisitos para iniciar la Fase II de la Contratación 11  Contar con la información técnica debidamente aprobada (Viabilidad del Proyecto y Expediente Técnico)  Disponibilidad del terreno  Disponibilidad presupuestal, que incluye la definición del cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente.
  12. 12. Sistemas de Contratación Suma alzada: Cuando las magnitudes y las cantidades de los trabajos estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas y planos. La oferta del postor comprende un monto fijo y un determinado plazo. Precios Unitarios: El postor oferta precios unitarios, tarifas o porcentajes en función a un conjunto de partidas o cantidades referenciales contenidas en las bases y que se valorizan en función a la ejecución real.
  13. 13. Modalidades de Ejecución Contractual Por el financiamiento:  De la entidad  Del contratista  De terceros Por el alcance del contrato  Llave en Mano: Oferta todos los bienes y servicios necesarios para poner en funcionamiento la obra y eventualmente el expediente técnico.  Concurso Oferta: Oferta el expediente técnico, ejecución de la obra y de ser el caso, terreno
  14. 14. Tipos de Procesos de Selección 14 LICITACION PUBLICA >= 208 772 < 208 772 >= 41 754 < 41 754 >= 1 228 - DÓLARES AMERICANOS - ADP ADS AMC >= 417 544 < 417 544
  15. 15. Evaluación de Propuestas 15 Requerimientos Técnicos Mínimos:  El Plazo  El Expediente Técnico:  Memoria descriptiva  Especificaciones Técnicas  Planos de ejecución de obra  Metrados  Presupuesto (Valor Referencial), análisis de precios,  Calendario de Avance  Fórmulas polinómicas  Si es el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.
  16. 16. Evaluación de Propuestas 16 Factores de Evaluación:  Propuesta Técnica  En las ADP, ADS y MC, sólo se evalúa la oferta económica  En las L.P. Se evalúa:  Experiencia en obras en general; en los últimos 10 años; monto máximo acumulado de 5 veces el V.R.  Experiencia en obras similares; en los últimos 15 años; monto máximo acumulado el V.R. y el mínimo el 20% del V.R.  En el caso de obras bajo modalidades por el alcance del contrato, se debe incluir el factor que incida en la calidad de las soluciones técnicas.  Propuesta Económica  Monto Total de la Oferta  Si la propuestas es <= 110% del V.R. o >90% del V.R. se descalifica Nota; Cuando el monto de la obra es >= 5 000 UIT,, previa opinión de CONSUCODE, se puede considerar la calificación previa de los postores
  17. 17. Plazos de los Procesos de Selección 2007 y 2008 17 Minimo Maximo Promedio < al prom. = al Prom. > al Prom. Minimo Maximo Promedio < al prom. = al Prom. > al Prom. GOBIERNO CENTRAL 43 219 64.23 92.31% 0% 7.69% 53 218 77.54 84.62% 0% 15.38% INSTANCIA DESCENTRALIZADA 34 51 43.71 57.14% 0% 42.86% 44 68 51.14 71.43% 0% 28.57% GOBIERNO REGIONAL 23 58 36.67 53.33% 0% 46.67% 37 73 50.4 60% 0% 40% ENT. TRATAMIENTO EMPRESARIAL 44 44 44 0% 100% 0% 71 71 71 0% 100% 0% ENTIDADES DEL FONAFE 146 146 146 0% 100% 0% 156 156 156 0% 100% 0% LICITACION PUBLICA(LP) - OBRAS Tipo de entidad Tiempo entre Convocatoria - Buena Pro consentida (dias) Tiempo entre Convocatoria - Contrato (dias) Minimo Maximo Promedio < al prom. = al Prom. > al Prom. Minimo Maximo Promedio < al prom. = al Prom. > al Prom. GOBIERNO CENTRAL 43 45 43.5 75% 0% 25% 55 65 59.25 50% 0% 50% INSTANCIA DESCENTRALIZADA 41 41 41 0% 100% 0% 56 56 56 0% 100% 0% GOBIERNO REGIONAL 22 84 36.82 45.45% 0% 54.55% 25 98 51.09 45.45% 0% 54.55% ENT. TRATAMIENTO EMPRESARIAL 48 48 48 0% 100% 0% 61 61 61 0% 100% 0% LICITACION PUBLICA(LP) - OBRAS Tiempo entre Convocatoria - Buena Pro consentida (dias) Tiempo entre Convocatoria - Contrato (dias) Tipo de entidad
  18. 18. Suscripción del Contrato - Requisitos 18 El Contratista debe presentar:  Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el R.N.P.  Designar al residente de obra  Calendario de Avance Valorizado  Calendario de Adquisición de materiales e insumos
  19. 19. Fase II - Adelantos 19  Directo al Contratista: Hasta el 20% del monto del contrato original  Para materiales: En conjunto no debe superar el 40% del monto del contrato original La amortización de los adelantos de realiza proporcionalmente en cada valorización y además se deduce los reajustes que no corresponde reconocer al contratista.
  20. 20. Fase II - Valorizaciones, Pagos y Reajustes 20  Las valorizaciones constituyen pagos a cuenta, según los periodos establecidos en las Bases (Generalmente es mensual)  En el caso del sistema de precios unitarios se calcula con metrados realmente ejecutados y precios del contrato  Cuando el sistema a suma alzada, se calcula con metrados realmente ejecutados, precios del V.R. y afectado por el “factor de relación”  La Entidad debe pagar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la valorización; pasado este plazo se reconoce intereses legales  Reajuste de Precios utilizando la metodología de las formulas polinómicas y el uso de los índices de precios de la construcción publicados mensualmente por el INEI
  21. 21. Fase II - Ampliación de Plazo 21 Causales  Causas no atribuibles al contratista  Causas atribuibles a la entidad  Casos fortuitos o de fuerza mayor Efectos  Ampliación del plazo contractual  Reconocimiento de mayores gastos generales, calculado en función a los GGD y número de días Demoras no justificadas  Posibilidad de la intervención económica de la obra  Resolución del contrato
  22. 22. Fase II - Prestaciones Adicionales 22  Considera aquellos trabajos que no están incluidos en los documentos contractuales pero son necesarios para cumplir con el objeto contractual.  Procedimiento de aprobación:  Monto < 10% (15%) del monto del contrato original: aprueba la entidad.  Monto >= 10% (15) hasta el (50%) del monto del contrato original: aprueba la entidad, previa autorización de la CGR  Monto > (50%) la propuesta que está en tramite es que se resuelva el contrato ( ) Son modificaciones incluidas en el Decreto Legislativo 1017
  23. 23. Fase II - Garantías 23  Fiel cumplimiento del Contrato, con carta fianza equivalente al 10% del monto del contrato.  Garantías por los adelantos, con cartas fianzas equivalente a los otorgado  (Garantía de seriedad de oferta), está por definirse en el reglamento, el monto y demás condiciones
  24. 24. Fase II - Penalidades 24 Por mora: •Monto máximo el 10% del monto del contrato •Si el plazo de ejecución de obras es <= 60 días, F = 0.40 •Si el plazo de ejecución de obra es > 60 días, F = 0.15 Otras penalidades: En las Bases o el contrato se podrán establecer penalidades distintas a la antes mencionada, siempre y cuando sean razonables y congruentes con la prestación a cargo del contratista.
  25. 25. Ejecución de Obras por Administración Directa 25 El Marco Legal  Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG  Normas presupuestales  Para la provisión de los BB.SS. Las normas de contrataciones y adquisiciones Requisitos que debe cumplir la entidad:  Contar con la asignación presupuestal correspondiente.  Contar con el personal técnico - administrativo  Contar con los equipos necesarios  Contar con el “Expediente Técnico”, aprobado por el nivel competente  Demostrar que el costo total de la obra, resulta igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad..
  26. 26. Concesiones y Asociaciones Público Privadas 26
  27. 27. Marco Legal - Normas Constitucionales 27 Promoción de la inversión  Artículo 58. “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social del mercado. Bajo este régimen. El Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”. Bienes concesionables  Artículo 73. “Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico”.
  28. 28. Marco Legal – Leyes y Reglamentos 28  Promoción de la inversión privada (D. Leg. 674 y Reglamento)  Normas de promoción de inversiones privadas en empresas del Estado.  La concesión es un mecanismo incluido para fines de privatización, pero sus alcances y contenido no han sido desarrollados  Concesiones de infraestructura y servicios públicos (D.S. 059-96-PCM y D.S. 060-96-PCM)  Concesión como modalidad de promoción de la inversión privada. “La modalidad bajo la cual se promueve la inversión privada en el ámbito de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos es la concesión.
  29. 29. Marco Legal - Leyes y Reglamentos 29  Modalidades de la concesión (artículos 14 y 15 DS 059):  A título oneroso;  A título gratuito;  Cofinanciada por el Estado;  Mixta.  La modalidad se determina según: necesidad de la obra; del servicio; rentabilidad; amortización de sus costos y gastos de conservación; y de explotación. Si los ingresos resultan superiores a los previstos en modalidades distintas a título oneroso, se pueden establecer obligaciones de reinversión .
  30. 30. Marco Legal - Leyes y Reglamentos 30  Plazo de la concesión.  Máximo 60 años  Se establece en el contrato de concesión respectivo  Se cuenta a partir de la fecha de celebración del contrato  Revisión de tarifas u otros.  Se establecen en las bases o los contratos la forma y el plazo en que el concesionario puede solicitar la revisión del sistema de tarifas, precios, peajes, u otros sistemas de recuperación de las inversiones, y la fórmula de reajuste por causas sobrevinientes que así lo justifiquen  El contrato puede delegar esta facultad en el regulador
  31. 31. Marco Legal - Leyes y Reglamentos 31  Recuperación de inversiones.  El contrato establece los mecanismos que aseguren al concesionario el recupero de sus inversiones a través de tarifas, peajes u otros  El concesionario no puede aplicar exenciones a favor de usuario alguno  Estabilidad jurídica.  Los concesionarios pueden suscribir con el Estado convenios de estabilidad jurídica a través de los cuales se les brinda seguridades y garantías respecto de sus inversiones  Entre estos beneficios se pueden citar: libre convertibilidad, derecho a remesa de dividendos, congelamiento de régimen tributario y laboral.
  32. 32. 32 ANEXO: CICLO REFERENCIAL PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE INVOLUCREN CONCESIONES COFINANCIADAS (CCF) PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE SECTOR MEF CONS. MIN PROINVERSION REGULADOR (***) CONTRALORIA IDENTIFICACIÓN 1.1 Selección del proyecto de inversión pública 1.2 Preparación del Perfil (*) 1.3 Evaluación del Perfil por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) 1.4 Elaboración de la solicitud para la evaluación del proyecto de inversión pública a través de CCF Primera Evaluación 1.5 Evaluación del Perfil y modalidad de ejecución: estimación preliminar de costos y niveles de servicio según metodología del Comparador del Sector Público (CSP) a nivel preliminar (considerando distribución de riesgos, impactos fiscales y esquema preliminar de financiamiento). 1.6 Autorización del inicio del diseño para la ejecución del proyecto de inversión pública a través de CCF DISEÑO 2.1 Elaboración de estudios adicionales que sustenten la ejecución del proyecto de inversión pública a través de CCF (estudios de Prefactibilidad y/o Factibilidad) 2.2 Evaluación social de los estudios de Prefactibilidad y/o Factibilidad del proyecto de inversión pública (*) Segunda Evaluación 2.3 Evaluación del proyecto y de las condiciones de la CCF, según Comparador del Sector Público (CSP), considerando niveles de servicio a ser supervisados, distribución de riesgos, impactos fiscales y esquema de financiamiento (**) PROMOCIÓN 3.1 Incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión Privada (PPIP) y elaboración del Plan de Promoción de la Inversión Privada 3.2 Elaboración, aprobación y difusión de las Bases, y convocatoria a la Licitación o Concurso 3.3 Precalificación de Postores 3.4 Elaboración y aprobación de la versión final del contrato de CCF 3.5 Preparación del Informe Previo 3.6 Recepción y evaluación de ofertas 3.7 Elaboración de reporte CCF 3.8 Verificación de las condiciones de la CCF 3.9 Adjudicación de la buena pro SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 4.1 Firma de contrato. SUPERVISIÓN 5.1 Supervisión de la inversión, niveles de servicio, acceso, tarifas y solución de controversias. (*) De acuerdo con contenidos mínimos para Proyectos de Inversión Pública a ser ejecutados via CCF. (**) Las siguientes fases del ciclo de proyectos CCF se ciñen al diseño del proyecto aprobado. (***) Si por el tipo de proyecto, no se cuenta con Organismo Regulador, la supervisión de los contratos de concesión suscritos podrá estar a cargo del Sector correspondiente. Lidera actividad Participa Toma conocimiento EJECUCIÓN DEL PROYECTO FASE5 PERIODODEPREPARACIÓNDELPROYECTO FASE1FASE2FASE3FASE4
  33. 33. Flujo grama – Proceso de Tramitación de Iniciativas Privadas sobre Recursos Estatales 33 Proponente presenta a OPIP iniciativa de Proyecto de Inversión Opinión favorable? OPIP declara la viabilidad, interés o relevancia de la iniciativa (acuerdo del órgano de más alto nivel) y reconoce gastos de los estudios realizados OPIP descarta la propuesta FIN OPIP evalúa la iniciativa OPIP propone ampliaciones o modificaciones y lo comunica al proponente proponente conforme? OPIP descarta la propuesta FIN 30 días hábiles (prorrogable hasta 90 días hábiles) OPIP consulta a entidades pertinentes 30 días hábiles prorrogables hasta 90 15 días hábiles para declarar su conformidad o disconformidad OPIP otorga plazo adicional (60 días hábiles) Opinión favorable? NO 10 días hábiles desde que Solicitante cubra costos de publicación SI NO SI SI NO
  34. 34. 34 OPIP comunica al proponente e inicia proceso: Convocatoria Se adjudica la Buena Pro Proponente es adjudicatario? FIN NO FIN Reembolso de valor de los estudios al proponente (hasta el 1.5% del valor total de la obra) FIN Publicación de iniciativa privada en El Peruano y otro y en página Web de OPIP Se presentan interesados? NO Acuerdo del órgano de más alto nivel del OPIP aprueba propuesta y ADJUDICA O CONCEDE DIRECTAMENTE FIN 30 días calendario SI SI SI NO Flujo grama – Proceso de Tramitación de Iniciativas Privadas sobre Recursos Estatales
  35. 35. Entidades que participan en las Concesiones 35. Sectores Vinculados con la Infraestructura  Dicta la política sectorial y el marco técnico-normativo en su sector y representa al Estado en la suscripción del contrato de concesión, en su calidad de Concedente. PROINVERSIÓN  Promueve la inversión privada en infraestructura a través de diseño, convocatoria y conducción de los procesos de concesión hasta su adjudicación al sector privado, mediante mecanismos de licitación pública o concursos de proyectos integrales. Organismo Reguladores  Rregulan los mercados en los que actúan las empresas que explotan la infraestructura y supervisan los contratos de concesión, en resguardo de los intereses de los usuarios, los inversionistas y del Estado.
  36. 36. Organismos Reguladores 36 OSITRAN – Organismo Supervisor de la Inversión Privada Infraestructura de Transporte de Uso Público OSINERGMIN – Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minería OSIPTEL - Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones SUNASS – Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
  37. 37. Ley Nº 28059 – Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 37  Objeto:  Establece el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión de manera descentralizada, en alianza estratégica entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la sociedad civil.  Roles:  Gobierno Nacional: Diseñar políticas, y establecer lineamientos de promoción de la inversión privada.  Gobierno Regional y Local: Definir sus planes de desarrollo concertado; Supervisar en su ámbito el cumplimiento de las políticas y estrategias de promoción de la inversión privada, entre otros
  38. 38. Ley Nº 28059 – Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 38 Ley Nº 28059 – Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada y su Reglamento:  Modalidades:  Venta de activos.  Concesión.  Asociación en participación.  Contrato de gerencia.  Joint Venture.  Especialización de Servicios (OUTSOURCING)  Otras permitidas por ley.
  39. 39. Decreto Legislativo Nº 1012 - Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas 39  Objeto:  Establecer los principios, procesos y atribuciones del Sector Público para la evaluación, implementación y operación de infraestructura pública o la prestación de servicios públicos, con participación del sector privado, así como establecer el marco general aplicable a las iniciativas privadas.  Ámbito  Es de aplicación a las entidades públicas pertenecientes al Sector Público No Financiero.  Definición de APP  Son modalidades de participación de la inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos.  Participan en una APP: el Estado, a través de alguna de las entidades públicas, y uno o más inversionistas privados
  40. 40. Decreto Legislativo Nº 1012 - Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas 40 Clasificación:  Autosostenible: Aquella que satisfaga las siguientes condiciones:  Demanda mínima o nula garantía financiada por parte del Estado,  Las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el uso de recursos públicos.    Cofinanciada: Aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorgamiento o contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tengan una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos.
  41. 41. Tendencias en el Financiamiento y Gestión de las Concesiones Financiamiento Público Financiamiento Privado Provisión Privada Provisión Pública ENAPU - Puertos CORPAC - Aeropuertos AIJCH - Aeropuertos RV5 RV6 FTA FVCA TISUR - Puertos - Carreteras - Ferrocarriles IIRSA NORTE IIRSA SUR: Tramos 2, 3, 4
  42. 42. Algunas experiencias en concesiones en el Perú 42
  43. 43. Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil 43 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto consiste en efectuar el proceso de concesión de los Tramos Viales del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. Esta red vial tiene una extensión de 1 009,1 km INVERSION COMPROMETIDA: US$ 810 millones aprox. PLAZO DE LA CONCESIÓN: 20 años . FACTOR DE COMPETENCIA: Menor Ingreso por Mantenimiento CRONOGRAMA: Buena Pro fue en Mayo 2005. Puerto San Juan Puerto Matarani Iñapar i Puno Puerto San Juan Puerto Matarani Iñapar i Puno
  44. 44. Eje del Amazonas – IIRSA Norte 44 Paita - Yurimaguas DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Concesión de la rehabilitación, operación y mantenimiento del eje de 960,4 Km que va de la costa al oriente en la parte norte del país. MODALIDAD: Concesión a través de Concurso de Proyectos Integrales. PLAZO DE LA CONCESIÓN: 20 años FACTOR DE COMPETENCIA: Menor Ingreso por Mantenimiento y Construcción. INVERSIÓN COMPROMETIDA: US$ 223 millones. CRONOGRAMA: Adjudicación de Buena Pro se realizó en mayo del 2005. Ramal Norte RamalCentro Ramal Norte RamalCentro
  45. 45. Aeropuertos de Provincias 45 DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: Transferencia en concesión al sector privado del diseño, construcción, financiamiento, operación, mantenimiento y explotación de los aeropuertos de provincia de la República. Comprende 12 aeropuertos, el primer paquete se encuantra integardo por Tumbes, Talara, Chachapoyas, Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Anta- Huaraz, Trujillo, Cajamarca, Piura, Chiclayo y Pisco. MODALIDAD: Concesión a 25 años cofinanciada por el Estado. INVERSIÓN COMPROMETIDA: US$120 millones FACTOR DE COMPETENCIA: Menor ingreso por mantenimiento CRONOGRAMA: La Buena Pro fue en agosto del 2006 Chiclayo Piura Tumbes Pisco Pucallpa Iquitos Huaraz Trujillo Cajamarca Tarapoto Chachapoyas Talara
  46. 46. Gracias por su atención

×